20xx年起重機械設(shè)備租賃合同-閱讀頁
2025-03-15 03:06本頁面
【正文】 刀開關(guān)，供電電線截面不少于25m㎡,負責設(shè)備的用電。加強項目對設(shè)備的管理工作，做好安全交底，并指定一名管理人員安排、監(jiān)督設(shè)備班組工作。并負責提供設(shè)備操作司機的食宿。如在設(shè)備操作司機及現(xiàn)場工作人員未知情的情況下突然停電，由此所產(chǎn)生的后果由責任方負責。
在承租期內(nèi)，乙方保證提供設(shè)備是符合國家有關(guān)設(shè)備質(zhì)量及其標準的設(shè)備，并負相應(yīng)的責任。如因操作不當而引發(fā)的安全事故由乙方及責任人承擔。
乙方委派的設(shè)備操作司機，必須服從甲方現(xiàn)場管理人員在不違反操作規(guī)程的前提下合理安排和管理，保證按時、按量完成甲方現(xiàn)場管理人員指派的吊裝工作。
乙方設(shè)備維修人員應(yīng)做到全天候24小時服務(wù)，如遇突發(fā)大故障，必須全力搶修。日常維護、強制保養(yǎng)、定期檢測、視情修理”。每月定期對設(shè)備進行安全檢查和技術(shù)鑒定工作，確保設(shè)備安全運行，并承擔其費用。
本合同標明的設(shè)備，所有權(quán)屬乙方，甲方在按時支付租金的前提下只擁有設(shè)備的使用權(quán)，任何情況下，甲方無權(quán)轉(zhuǎn)讓、變賣、抵押、扣押及處置所租賃的設(shè)備。
若設(shè)備因質(zhì)量原因，經(jīng)相關(guān)檢測部門檢測，因驗收不合格而不能使用時造成甲方工期延誤，每延誤一天乙方給予甲方800元人民幣的罰款。
未經(jīng)乙方授權(quán)，不能隨意開啟所租賃的設(shè)備，若甲方在未經(jīng)乙方書面或口頭同意，違規(guī)操作租賃設(shè)備，由此所引發(fā)的一切后果由甲方負責。
在租賃期內(nèi)，每月因故障停用累計超過36小時，扣減相應(yīng)的租金。若因人力不可抗拒的因素造成設(shè)備的損壞及安全事故，雙方互免追究責任。因工程停工待料超過兩個月以上，甲方可要求乙方協(xié)商解決報停或退場事宜。甲方應(yīng)在書面通知停止租賃日期10天內(nèi)付清租賃款。
1租賃期結(jié)束，如甲方付清所有租賃期內(nèi)的費用，工程無障礙物能正常拆卸，乙方在接到甲方拆卸通知后，必須在15天內(nèi)將設(shè)備拆除運走(特殊情況順延)，否則甲方有權(quán)安排專業(yè)人員拆卸，由此所產(chǎn)生的費用由乙方承擔。
七、本合同未盡事宜，雙方可另簽補充協(xié)議，補充內(nèi)容與本協(xié)議據(jù)同等法律效力。如果雙方發(fā)生糾紛，首先友好協(xié)商解決，協(xié)商不成可向法院起訴，原告方可在單位所在地法院起訴。
一、機械設(shè)備概況
二、設(shè)備使用地點及項目名稱：
租賃的設(shè)備權(quán)限于在 工程使用。
四、租賃期限及租用結(jié)算方式：
設(shè)備扣除稅金后日租金為元，并按日計算，收費時間從設(shè)備安裝調(diào)試完畢及所有可以所有之日算起(即 年 月
甲方租賃費不受乙方原因工地停工或其他因素的影響。超出 個月按實際使用日歷天數(shù)計算。
設(shè)備進場、退場費用由甲方負全責，乙方只承擔進退場費用。
進場費用和退場費用各計5500元，安裝費、拆卸費各4000元。
增加的標準節(jié)和附墻從安裝完畢后，可以開始使用后，并以雙方簽字確認為準日，開始計算租金。
附墻安裝所需的所有材料和預(yù)埋工作收人工費均由甲方承擔，乙方支付每道附墻裝卸費共計 元費用。
1租賃設(shè)備期滿后，甲方負責將設(shè)備運回，在甲方驗收合格后，甲方在塔吊運回離開工地時，結(jié)清全部的費用和保證金的退還工作，乙方有權(quán)扣押機械不準離開工地。
甲方必須無條件滿足乙方塔吊的使用高度，不得無故推遲安裝和各種借口影響施工。
設(shè)備在安裝、調(diào)試過程中所需配件由甲方負責，各安全限位應(yīng)靈敏有效，甲方在整機運行狀態(tài)良好后交付乙方使用。如造成設(shè)備的損壞，配件的丟失，乙方按價賠償。
乙方應(yīng)設(shè)專人對機械定期檢查、維護、保養(yǎng)，不得帶病作業(yè)。
八、工程冬季停工，乙方以書面的形式，告知甲方，經(jīng)甲方核準后，雙方確定報停日期，報停期間甲方免收租金。
九、為規(guī)范和約束操作人員違規(guī)操作以及指揮人員違章指揮，本合同附加”。一份，供操作人員及乙方現(xiàn)場管理人員執(zhí)行。甲乙雙方各執(zhí)壹份，雙方簽字蓋章
范文總結(jié)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1