裝飾施工合同范本【三篇】-閱讀頁
2024-12-17 00:02本頁面
【正文】 款結(jié)清后，乙方應(yīng)開具稅務(wù)發(fā)票。 甲方未按合同約定時(shí)間支付工程款的，每延誤一天，應(yīng)當(dāng)向乙方支付欠交工程款___________‰的違約金。 工程質(zhì)量和室內(nèi)空氣質(zhì)量不符合合同約定的，甲方有權(quán)要求乙方在合理期限內(nèi)無償返工，由此造成的甲方損失和工期延誤，由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。 由于乙方原因致使工期延誤，經(jīng)甲方催告，在合理期限 內(nèi)仍不能完工的，甲方有權(quán)終止合同。 第八條爭(zhēng)議解決方式 本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭(zhēng)議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決；也可以向 深圳市消費(fèi)者委員會(huì)申請(qǐng)調(diào)解解決。 （2）向______________________人民法院提起訴訟。 本合同一式___________份，甲、乙雙方各執(zhí)___________份。 第十條其它約定 1．____________________________________ 2．____________________________________ 3．____________________________________ 甲方（簽章）：_____________________乙方（簽章）：_____________________ 委托代理人：_________________________委托代理人：_________________________ 電話：_________________________電話：_________________________ 簽訂日期：______________________________________年__________月__________日 簽訂地點(diǎn)：___________________________ 附件一：工程報(bào)價(jià)單略 【篇三】 發(fā)包方（甲方）： 承包方（乙方）： 按照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議。工程名稱： 1。承包范圍：按雙方確認(rèn)的設(shè)計(jì)方案、圖紙和預(yù)算項(xiàng)目的裝修工程內(nèi)容。承包方式：包工包料（部份材料由甲方提供） 1。（按甲方通知進(jìn)場(chǎng)施工當(dāng)天計(jì)，即從年月日起計(jì)） 1。 1。 第2條甲方工作 2。 2。 2。 2。 2。 第3條乙方工作 3。對(duì)各班組施工人員作好技術(shù)和安全交底。指派為乙方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行，組織施工，保質(zhì)、保量、按期施工，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。 3。 3。 3。 3。 3。 3。若施工中發(fā)生安全事故由乙方負(fù)責(zé)。因一方責(zé)任，影響工期，一切責(zé)任由責(zé)任方負(fù)責(zé)。因乙方責(zé)任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不能順延。因甲方逾期付款，逾期交場(chǎng)地，影響工期，工期順延。因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響，導(dǎo)致停工，工期相應(yīng)順延。本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量評(píng)定合格標(biāo)準(zhǔn)，本工程保修期 5。甲方如不按時(shí)參加隱蔽工程和中間工程驗(yàn)收，乙方在征得甲方同意后可自行驗(yàn)收，甲方應(yīng)予承認(rèn)。 5。 第6條關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定 6。 6。 6。 6。2。 6。乙方完成，甲方支付%工程款。2。 6。余款（保修金除外）在工程完工通過驗(yàn)收，在雙方確定結(jié)算后天內(nèi)甲方支付完畢。2。 6。工程所發(fā)生的在預(yù)算項(xiàng)目之外的工程項(xiàng)目，均需雙方商定并辦理簽認(rèn)確定手續(xù)，才能進(jìn)行結(jié)算。 第7條有關(guān)材料供應(yīng)的約定 7。 7。 第8條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定 8。 8。 第9條違約責(zé)任、爭(zhēng)議或糾紛處理 9。 9。 9。 第10條附則 10。 10。 10。
合同協(xié)議相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1