家庭居室裝飾裝修施工合同模板-閱讀頁(yè)
2024-12-16 22:49本頁(yè)面
【正文】 工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 工程造價(jià) 付款方式：合同生效后，甲方下列方式直接向乙方支付工程款： 工程驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交甲方。 工程款全部結(jié)清后，乙方應(yīng)向甲方開具正式統(tǒng)一發(fā)票。 2)、未辦理驗(yàn)收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的，由甲方負(fù)責(zé)。 4)、甲方未按期支付第二(三)次工程款的，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц逗贤們r(jià)的1%為違約金。 6)、由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц逗贤們r(jià)的1%為違約金。 2)、向合同簽訂地人民法院起訴。 2)、施工期間，甲方將外屋門鑰匙________把，交給乙方施工隊(duì)負(fù)責(zé)人________負(fù)責(zé)保管。 3)、施工期間，乙方每天的工作時(shí)間為：上午_________點(diǎn)_______分至______點(diǎn)_______分。 1附則 1)、本合同由甲、乙雙方直拉簽訂，合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。 2)、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。 4)、本合同的附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。 工程總造價(jià)(大寫)： 其中設(shè)計(jì)費(fèi)(大寫)： 工程款付款方式列下表：工程款分四次付清付款時(shí)間付款百分比金額第一次簽合同之日500元第二次開工日前三天60%第三次工程日期過半35%第四次驗(yàn)收合格三日內(nèi)5%工程保修期：一年 甲方代表： 乙方代表： 工程內(nèi)容詳見施工圖紙及報(bào)價(jià)單，并以報(bào)價(jià)單為準(zhǔn)(附表一)。 工藝做法詳見工藝質(zhì)量說明(附表三)。 獎(jiǎng)勵(lì)和違約責(zé)任 (1)由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方停工、誤工所造成的損失，每停工或誤工一天，甲方支付乙方工程總價(jià)款的1‰。 (2)由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方付款額1‰的違約金。 (3)甲方未辦理任何手續(xù)，擅自同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生損失或事故(包括罰款)，由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。 (5)未辦理驗(yàn)收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動(dòng)用，造成損失由甲方負(fù)責(zé)。 爭(zhēng)議或糾紛處理 (1)本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。 1其它約定 1附則 (1)本合同正、副本各貳份，甲方、乙方各執(zhí)一份。簽字(
合同協(xié)議相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1