展廳工程裝修合同范本一-閱讀頁
2024-12-16 22:06本頁面
【正文】 意工期順延的其他情況。因發(fā)包人提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由發(fā)包人承擔(dān)，工期順延。
因承包人責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延。
第八條 工程款支付方式
雙方約定按以下第 種方式支付工程款：
(1)合同生效后，發(fā)包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款：
支付方式 支付時間 支付金額
第一次 開工前三日 支付 元
第二次 工程進度過半 支付 元
第三次 雙方驗收合格 支付 元
工程進度過半指：________________________________________
(2)其他支付方式：________________________________________
工程驗收合格后，承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。
工程款全部結(jié)清后，承包人應(yīng)向發(fā)包人開具正式統(tǒng)一發(fā)票。
未辦理驗收手續(xù)，發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發(fā)包人負(fù)責(zé)。
發(fā)包人未按期支付第二(三)次工程款的，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_________元。
由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金________元。也可由有關(guān)部門調(diào)解。
(二)依法向人民法院提起訴訟。
本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等
合同協(xié)議相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1