住宅裝飾裝修施工協(xié)議書范本-閱讀頁(yè)
2024-12-15 01:18本頁(yè)面
【正文】 方的材料代購(gòu)費(fèi)為材料采管費(fèi)(材料款的%)+材料運(yùn)輸費(fèi)(根據(jù)實(shí)際情況確定)。
，五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設(shè)備、潔具、燈具等，均由甲方購(gòu)買并按時(shí)運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)。
第八條工期延誤
，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：
(1)工程量變化和設(shè)計(jì)變更。
(3)甲方未按時(shí)參加階段驗(yàn)收而造成的停工。
，工期順延。
，合同工期相應(yīng)順延。因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的，返工費(fèi)用由乙方承提，工期不順延。
(2)、如不服調(diào)解，由雙方同意的工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)鑒定，所需費(fèi)用及因此造成的損失，由責(zé)任方承擔(dān)。
第十條工程驗(yàn)收和保修
：
(1)水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗(yàn)收。
(3)竣工驗(yàn)收。若甲方接到通知后，未按時(shí)參加驗(yàn)收，乙方有權(quán)停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔(dān)。
第十一條工程款支付方式
：
(1)合同生效后，甲方按下表中的約定直接向乙方財(cái)務(wù)支付工程款：
支付次數(shù)支付時(shí)間付款比例支付金額
第一次合同簽訂之日
第二次隱蔽工程驗(yàn)收后3日內(nèi)
第三次竣工驗(yàn)收合格后4日內(nèi)
(3)其他支付方式：___________________________________
，乙方應(yīng)在向甲方提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交甲方。
。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失，責(zé)任由甲方自負(fù)。若因此造成損失的，違約方應(yīng)予以賠償。(三)次工程款的，乙方有權(quán)停工，每延誤一日向乙方支付工程總造價(jià)2‰的違約金。
，每延誤一日由責(zé)任方向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r(jià)的2‰作為違約金。
(2)向____________________________________人員法院起訴。
，由乙方負(fù)責(zé)清運(yùn)到政府規(guī)定的垃圾堆放點(diǎn)，甲方應(yīng)支付垃圾清運(yùn)費(fèi)用(人民幣)_____________元，(此費(fèi)用不在工程款內(nèi))。乙方每天的工作時(shí)間為：
上午_________點(diǎn)_________分至_________點(diǎn)_________分。
第十五條附則
。
，本合同一式三份，甲、乙雙方及市場(chǎng)有關(guān)部門簽字(蓋章)后生效，三方各持一份。
，以保護(hù)合同當(dāng)事人的合法權(quán)益。
第十六條其它約定條款
甲方(簽字)：乙方(蓋章)：
委托代理人(簽字)：法定代表人(簽字)：
年月日年月日
第 14 頁(yè) 共 14 頁(yè)
合同協(xié)議相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1