20xx年裝修施工合同范本-閱讀頁(yè)
2024-12-14 23:56本頁(yè)面
【正文】 按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作影響工期的，工期順延；因發(fā)包人提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)，工期順延。3發(fā)包人未按期支付工程款工期相應(yīng)順延。4因承包人責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延；因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費(fèi)用由承包人承擔(dān)，工期不順延。 第九條工程驗(yàn)收和保修 9。辦理移交手續(xù)并填寫工程保修單。2未竣工驗(yàn)收，發(fā)包人自行入住視作驗(yàn)收合格。3本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起水電隱蔽工程保修期為5年，其他相關(guān)工程保修期為2年。1合同生效后，雙方約定，發(fā)包人按以下方式直接向承包人支付工程款： 第一次：年月日(合同簽訂當(dāng)日)，支付金額(合同總價(jià)的35%)：________________元。 第三次：年月日(油漆工進(jìn)場(chǎng)時(shí))，支付金額(合同總價(jià)的25%)：________________元。 10。發(fā)包人在接到?jīng)Q算書后日內(nèi)如未有異議，即視為同意，同時(shí)發(fā)包人應(yīng)向承包人結(jié)清工程尾款，利于安裝工程展開。1合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國(guó)家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對(duì)方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對(duì)方造成的經(jīng)濟(jì)損失。2未辦理驗(yàn)收手續(xù)，發(fā)包人提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的，由發(fā)包人負(fù)責(zé)。3因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時(shí)，該方應(yīng)及時(shí)通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由負(fù)責(zé)方賠償對(duì)方相應(yīng)經(jīng)濟(jì)損失。4發(fā)包人未按期支付第二 (三)次工程款的，每延誤一天向承包人支付違約金3天，承包人有權(quán)采取停工措施。5由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向發(fā)包人支付違約金元。1由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決 12。3協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第______種方式解決。 (2)依法向人民法院提起訴訟。1因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由承包人負(fù)責(zé)運(yùn)出施工現(xiàn)場(chǎng)，并負(fù)責(zé)將垃圾運(yùn)到小區(qū)內(nèi)指定地點(diǎn)。2施工期間，發(fā)包人將外屋鑰匙交給承包人保管。 13。 第十五條附則 15。 15。 15。 15。 發(fā)包人(簽字)：承包人(蓋章)： 法定代表人： 委托代理人： 年月日年月
合同協(xié)議相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1