【正文】 院搶救，所發(fā)生的所有費用由乙方全部承擔。其防護費用由乙方承擔。乙方應配合甲方做好進場安全培訓及各種專項安全培訓工作。工地現(xiàn)場嚴禁非工作人員進入。乙方的工人需要的勞保用品（手套、安全帽、口罩、安全鞋(防水、防砸、防刺穿等)、眼罩、面罩、工作服、安全標識、反光馬甲、抓繩、安全帶等），由乙方自行負責采購并發(fā)放工人。乙方員工在上下班途中遇到交通事故或其他原因?qū)е聜龅呢熑魏唾M用均有乙方承擔。乙方派專業(yè)技術人員負責施工尺寸、標高測量、預留洞口等工作。甲方、監(jiān)理人員要求返工，乙方在規(guī)定時間內(nèi)完成，返工材料按實際在乙方合同金額中扣除。乙方施工進度、質(zhì)量一直跟不上，甲方有權(quán)終止合同，人工費按70%結(jié)算。乙方本人必須帶班施工（包括夜間施工），每月發(fā)現(xiàn)5次以上不在施工現(xiàn)場處于罰款或終止乙方施工，終止乙方施工后按完成工程量70%結(jié)算。十一、機械及工具機械、工具由乙方自行提供，使用過程中的修理費用由乙方負責支付。甲方派人清理，清理費按實際發(fā)生額的3倍在乙方工資中扣除。十二：其它：服從甲方人員指揮，積極參加甲方組織的活動，不得違章施工，不得違抗甲方委派人員的指揮，否則甲方有權(quán)處罰乙方的決定。施工負責人罰款通知單，乙方同意簽字的按罰款的80%在結(jié)算時扣除，不同意簽字按罰款金額的100%在結(jié)算時扣除。乙方有義務自覺遵守項目部的各項規(guī)章制度，如有違者甲方按規(guī)定罰款、除名或清退。乙方必須跟班施工，乙方不跟班作業(yè)，明天處罰100元。乙方必須把當月完成的分部分項工程及時辦理驗收手續(xù)，每月25號前交到項目部，逾期不辦理分部分項驗收簽字的，不支付當月生活費，同時完成的工程不辦理結(jié)算。由于本工程施工期間停工的，各工種承包人應另行安排各自的工人，無論停工時間的長短，各承包人造成的損失均由乙方自行負責。本合同一式二份，雙方簽字后生效。二、甲方給乙方每月工資人民幣陸佰元整（含五險一金）。四、乙方根據(jù)甲方的用電、用水狀況，可提出合理化的建議，確保用電、用水暢通。六、乙方在勞動過程中應注意安全,，甲方對乙方過失發(fā)生的事故和生病不負任何安全責任和醫(yī)療費用。加班工資以68小時為一天工作量（34小時按半天，58小時按一天），按100元/天計算。九、本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。本合同依法訂立即具有法律約束力，雙方必須嚴格履行本合同規(guī)定的義務。與_____年_____月_____日進場施工。燈具潔具安裝。，監(jiān)督乙方施工質(zhì)量、現(xiàn)場管理、原材料使用。%，剩余20%待驗收合格后全部付完。安全管理。事故均由乙方自行負責處理并承擔費用，甲方不承擔任何費用及連帶責任。，不能與客戶談論施工相關事情，如果對甲方造成損失需向甲方提供經(jīng)濟賠償。，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，人贓并獲，罰款一萬元，并且扭送公安機關。六、本合同的生效本合同經(jīng)甲方法定代表人或者授權(quán)代理人及乙方簽字，并加蓋甲方公章或乙方指紋印后生效。甲方(簽字蓋章)：_______________年_____月_____日乙方(簽字指模)：_______________年_____月_____日水電工施工合同2上訴人(原審被告)內(nèi)黃__________燃氣有限公司，住所地__________法定代表人：__________，職務經(jīng)理。被上訴人(原審被告)__________，男，________年____月____日生，漢族，住_________________。上訴請求：請求依法撤銷原判，發(fā)回重審，或查明事實后依法改判：駁回被上訴人張_______原審對內(nèi)黃_______燃氣有限公司訴訟請求。首先，原判認定內(nèi)_______燃氣有限公司_______項目部是內(nèi)_______燃氣有限公司是錯誤的。原判認為“_______燃氣公司的_______項目部與_______簽訂合作協(xié)議”無事實根據(jù)。上訴人在_______部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)包括_______開展有天然氣安裝工程業(yè)務，但上訴人已將該工程于_____年_____月_____日全部承包給了具有法人資質(zhì)的河南_____建設工程有限公司，雙方簽訂有《建設工程施工合同》。被上訴人_______在原審提交的_______與內(nèi)_______燃氣有限公司河南__項目部簽訂的燃氣施工內(nèi)部合作協(xié)議與上訴人無關，原判將河南__項目部認定為上訴人的39。上訴人認為，本案應當舉證證明內(nèi)黃_______燃氣有限公司河南_______項目部是否具有民事主體資格，是否具有獨立承擔民事責任能力，設立內(nèi)黃_______燃氣有限公司河南_______項目部的機構(gòu)是誰。依據(jù)民事訴訟法第64條規(guī)定，查明以上事實舉證責任在被上訴人張_______一方。其次，原判要求上訴人承擔連帶責任于法無據(jù)。而上訴人將該工程整體承包給了河南__建設工程有限公司，河南_______建設工程有限公司又將該工程一部分承包給了沒有建筑資質(zhì)的王_______，對于張_______在工作中受到的傷害應當由王_______承擔賠償責任，河南_______建設工程有限公司承擔連帶責任，現(xiàn)原判要求上訴人承擔連帶責任有悖法律規(guī)定。望二審法院依法準入上訴人上訴請求。第一條 工程概況：～10kv線路工程、變臺安裝及下戶線路安裝一、工程名稱： xx水利配套基礎設施（供電）工程二、工程內(nèi)容： ～10kv線路工程、變臺安裝及下戶線路安裝工程三、工程地點：四、設計單位：五、工 期： 年 月 日至 年 月 日五、質(zhì)量標準：按電力行業(yè)優(yōu)質(zhì)工程執(zhí)行，符合設計及規(guī)范標準六 、合同價款(工程總造價)：工程施工費用總造價暫定 （￥ ）萬元人民幣，工程竣工后以工程竣工決算為準，甲方需要增加的項目部分以設計變更為準。三 適應標準、規(guī)范：建筑工程質(zhì)量評定驗收標準及國家電力工程質(zhì)量驗評標準。四 、監(jiān)理工程師代表：第四條 甲方工作一、施工場地具備開工條件和完成相應土地政策性劃撥，給施工單位提供施工的便利條件。三、開、竣工時間由甲方確定。五、甲方可向施工項目部在本地區(qū)提供生活費和材料及機械使用費。二 與甲方簽定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人員對所有施工工程的質(zhì)量檢查監(jiān)督。工程竣工后，向甲方提出竣工申請，配合甲方做好工程竣工驗收工作。五 提供施工的工程進度計劃。七 已經(jīng)竣工的工程未交付甲方之前，由乙方負責已完工程的成品保護工作，保護期間發(fā)生損失的，乙方應自費修復。九 保證施工現(xiàn)場清潔符合有關規(guī)定，交工前清理現(xiàn)場符合要求。第六條 工程質(zhì)量一、工程質(zhì)量等級：按電力行業(yè)優(yōu)質(zhì)工程執(zhí)行。返工后仍不能達到約定條件的，乙方承擔違約責任。第七條 驗收和重新檢驗一 甲方根據(jù)乙方的申請，組織青海xx電力公司生技部、供電所對工程進行竣工驗收。二 檢查和返工。第八條 工程預付款本工程開工前預付工程款造價的30℅。第十條 竣工決算一 竣工日期為乙方送交竣工報告的日期，需修改后才能達到竣工要求的，竣工日期為乙方修改后提請甲方驗收的日期。第十一條 保修條款一 保修內(nèi)容、范圍：乙方施工的項目及乙方提供的相關材料的質(zhì)量證明文件。第十一條 爭議因執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，有爭議雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，有xx州仲裁委員會仲裁。第十三條 合同的生效和份數(shù)本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式六份，具有同等法律效力，甲乙雙方各執(zhí)兩份，由雙方各自分送相關部門。甲方：xx州水務局 乙方: xx水利水電工程局有限責任公司負責人： 負責人：法人代表： 法人代表：開戶行：賬 號：年 月 日 年 月 日水電工施工合同4甲方：(以下簡稱甲方)___________乙方：(以下簡稱乙方)___________根據(jù)《中華人民共和國民法典》和《建筑工程承包合同條例》的有關精神，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，甲方同意將工程承包給乙方，為明確雙方權(quán)力與義務，特簽訂如下協(xié)議條款，供雙方共同遵守。二、承包方式___________。甲方應按合同付款方式及時支付乙方工程款，若甲方不按合同約定支付工程款，導致施工無法進行，乙方可停止施工，由甲方承擔已完工程損失和乙方所有經(jīng)濟損失。建筑工程申請認證!財富值雙倍檢索優(yōu)先專屬展現(xiàn)同行交流因乙方原因造成工程質(zhì)量問題和工期延誤，由乙方承擔責任：質(zhì)量問題由乙方維修解決至合格，延誤期每日罰款元。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方負責。工程竣工驗收后，乙方對施工的工程質(zhì)量負責保修一年。和解、調(diào)解不成的39。第二種解決方式：向有管轄權(quán)的人民法院起訴。甲方(蓋章)___________乙方(蓋章)___________法定代表人：___________法定代表人：___________開戶行：___________戶名：___________賬號：________________年_____月_____日水電工施工合同5甲方：乙方：根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國勞動法》和相關規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，本著平等互利、相結(jié)合的原則，甲乙雙方經(jīng)過協(xié)商，達成以下合同條款，共同遵守執(zhí)行。乙方不得以任何理由對圖紙所示內(nèi)容甩項，如有發(fā)生將按市場價格的三倍扣除乙方工程款。（9）包括施工現(xiàn)場、辦公區(qū)、生活區(qū)的臨水、臨電安裝及維修。乙方自行配備電焊機、水鉆、電錘、套絲機、手提切割機等機械設備（甲方不提供給乙方使用工具）。按每天每人三個工日計算，按計時工 150 元/天（含管理費一個工日），由此產(chǎn)生的費用從乙方工程款中扣除。甲方將直接派人，每一個工日按三個計算（含管理費一個工日）。，外邊操作系好安全帶，發(fā)現(xiàn)一次不戴安全帶、安全帽者罰款50元，從工程款扣除。，若偏差超出規(guī)范以上驗收過不去的，每次罰200元，立刻派人處理，情節(jié)嚴重者的甲方造成的一切損失由乙方全面負責。工作中任勞任怨，因無故頂撞甲方公司管理人員的，發(fā)現(xiàn)一次處罰300元，情節(jié)嚴重將對該班組處罰500—1000元。第二條、承包方式：本工程實行包人工、包工期，包安全、包質(zhì)量、包交工 。（注：因材料、停電、天氣等原因造成的主體不能按期完成，、工期可順延）。由于乙方人員不足和其他原因造成工期延慢，每拖一天罰款3000元。由于乙方在施工中，工程質(zhì)量差，進度達不到要求，現(xiàn)場文明施工做不到，甲方有權(quán)利令其退場，甲方按乙方完成工程量的50%給于結(jié)算。對于監(jiān)理，業(yè)主的罰款公司將加倍處罰。造成重大安全質(zhì)量事故的。無故停工，中途退場的。群眾賭博、打架斗毆（含內(nèi)部）、喝酒鬧事和有盜竊行為的。 在施工期間因乙方存在的問題有乙方自行搞定監(jiān)理。，不得強行索要工程款。施工圖紙（施工圖紙、圖紙會審、變更、技術交底找甲方領取，復印后及時上交）。(2)、甲方負責施工現(xiàn)場的各項管理工作，給乙方創(chuàng)造一個良好的施工環(huán)境，并對工程質(zhì)量嚴格把關，對不合格工程勒令限期整改。(4)、甲方派生產(chǎn)經(jīng)理一名、技術員一名，復驗核查上報監(jiān)理。參加本工程施工的技術人員(工長、施工技術員、質(zhì)檢員、安全員、取樣員以及特種工、操作人員、架子工、電焊工、電工、等)都必須證件齊全持證上崗。(2)、乙方組建一支過硬的項目管理人員。(3)、乙方應根據(jù)甲方在工期、質(zhì)量、安全、文明施工等要求，組織勞動力。如乙方原因每延誤一天罰款 200 元。(5)、乙方應嚴格執(zhí)行施工組織設計編制的施工進度計劃和根據(jù)工程施工實際情況編制的月進度計劃、周進度計劃，若因乙方原因造成的工期延誤，由乙方承擔全部責任。本合同書條款項目部必須嚴格執(zhí)行。 本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。且發(fā)包人應協(xié)助承包人辦理法律規(guī)定的有關施工證件和批件。根據(jù)《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定，結(jié)合本工程的實際情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協(xié)作，確保施工項目順利完成的原則。第一條：工程地點：________________________。第三條：承包方式：乙方包工包料。發(fā)生以下情況之一經(jīng)雙方協(xié)商同意后可做調(diào)整：（1）甲方代表確認的工程量增減；（2）甲方代表確認的設計變更或工程洽