貨物運(yùn)輸承包合同范本標(biāo)準(zhǔn)模板-在線瀏覽
2024-09-06 15:38本頁面
【正文】 單〉交付貨物。 甲乙雙方協(xié)議簽字生效后，任何一方不得擅自解除合同，相互遵守相關(guān)合同法，合同期間甲方不得以 任何理由將貨物交付第三方承運(yùn) 。 五、其他約定： 因第三方責(zé)任發(fā)生交通事故造成甲方的貨物損失的，乙方應(yīng)先賠償甲方損失后再向第三方追償事故的處理與賠償，由乙方與責(zé)任方按相關(guān)程序解決。 六、違約責(zé)任： 乙方運(yùn)輸車輛若要長時間的維修或其他原因不能提供正常服務(wù)，乙方應(yīng)提前告知甲方，雙方可協(xié)商解決，若沒有事先通知甲方影響運(yùn)輸服務(wù)的，甲方有權(quán)暫?；蚪K止合同。 七、糾紛的解決方式： 本合同在履行過程中發(fā)生糾紛時，甲、乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，則雙方同意交當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ号袥Q，雙方必須執(zhí)行法院判決。 本合同一式兩份，其中甲方持一份，乙方持一份。 甲方： 乙方： 負(fù)責(zé)人： 負(fù)責(zé)人： 執(zhí)行代表： 執(zhí)行代表： 聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話： 年 月 日 貨物運(yùn)輸承包合同范本篇二 甲方： ___ 煤礦 乙方： ___ 礦山設(shè)備安裝有限公司 經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國合同法》，就甲方位于煤礦 綜采工作面回撤運(yùn)輸委托乙方承包事宜，達(dá)成下列協(xié)議，共同遵守執(zhí)行。 二、 工程 地點(diǎn)： 煤礦。 第二條 ： 工程承包期限 一、本 工程承包 合同總工期為 天。 三、如遇下列情況，經(jīng)甲方 現(xiàn)場監(jiān)理工程師或甲方代表簽證后，工期作相應(yīng)順延，并用書面形式確定順延期限。 (2 )因政府強(qiáng)制停電問題造成停工的。 二、此 價款 包含燃油費(fèi)、車輛維修費(fèi)、駕駛員工資等一切全部費(fèi)用。 四、甲方在支付乙方承包款前，乙方必須出具甲方所在地正規(guī)稅務(wù)發(fā)票。 二、 按設(shè)計施工方案及乙方提出的具體要求做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作 (包括井巷擴(kuò)大、井巷地面硬化、地面停車場所等 )以確保運(yùn)輸工作順利進(jìn)行。 四、 負(fù)責(zé)提供 乙方運(yùn)輸相關(guān)工作人員的住宿和就餐。 六、對違規(guī)作業(yè)、存在安全隱患等事項(xiàng)，有權(quán)給乙方下達(dá)停工整改通知及罰款。 第五條：乙方責(zé)任與義務(wù) 一、乙方承包后不得另行分包或轉(zhuǎn)包。 三、 乙方按國家和行業(yè)規(guī)定，必須確保相關(guān)管理和生產(chǎn)崗位人員持證上崗嗎， 保證回撤運(yùn)輸工程安全。 五、乙方對發(fā)生安全事故承擔(dān)現(xiàn)場救援和緊急處理職能，并承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。發(fā)生死亡事故由乙方處理甲方配合，費(fèi)用甲方承擔(dān) 30% ，乙方承擔(dān) 70% 。 八、乙方在施工期間遵守甲方的各種。 十、按國家和地方規(guī)定，依法繳納相關(guān)稅費(fèi)。 第七項(xiàng)：違約責(zé)任 一、乙方如有不履行本合同約定行為 (包 含但不限于工程質(zhì)量和生產(chǎn)安全方面 )，視為乙方違約 。對情節(jié)嚴(yán)重的，甲方有權(quán)單方面解除本合同，不視為違約。 三、由于乙方原因 造成工期延誤，每延誤一天，按每天元人民幣標(biāo)準(zhǔn)向甲方承擔(dān)違約金 。違約金由甲方在支付乙方承包款中直接扣除。 二、本合同未盡事宜，可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。本合同自甲方簽名蓋章和乙方簽名之日起生效。根據(jù)打造 “ 綠色家園，富麗山村 ” 的總體要求，參照 “ 清潔鄉(xiāng)村 ” 的具體考核標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)將蒲村村 36 座垃圾池 (房 )的垃圾清理運(yùn)輸工作進(jìn)行延續(xù)承包。經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立如下合同條款： 一、清理運(yùn)輸范圍：村域內(nèi) 36 座垃圾池 (房 )、垃圾焚燒爐一座。 (大寫：貳萬捌仟伍佰陸拾元整 ) 焚燒爐工資：月基本工資 150 元，年度考核資金 500 元，全年合計為 3020 元。運(yùn)至河橋垃圾填埋場。 在裝運(yùn)過程中不得亂倒，在裝運(yùn)垃圾途中要清理停車點(diǎn)，運(yùn)輸途中不拋灑、不遺漏，并保持運(yùn)輸車的整潔。焚燒后的垃圾殘?jiān)皶r運(yùn)至河橋填埋場進(jìn)行處理。 及時向村委和 “ 清潔蒲村 ” 領(lǐng)導(dǎo)小組反映村民對環(huán)境衛(wèi)生的意見和要求，提出建議。平時日常檢查考核不合格的按考核標(biāo)準(zhǔn)在月基本工資中扣除。 六、乙方在清運(yùn)垃圾過程中要確保安全第一，遵守交通法規(guī)，如在清理、運(yùn)輸過程所發(fā)生的一切交通事故，人身安全事故等意外事故責(zé)任由乙方自負(fù)，甲方不承擔(dān)任何法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 若甲方增加垃圾池 (房 )，不另加工資給乙方。 合同未
物理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1