【正文】 證，甲方有權不進行乙方當期工程進度款的審批程序、延期向乙方支付當期工程進度款。 因丙方原因造成返工時，應注意對乙方及第三方已完工產(chǎn)品的保護，如造成乙方及第三方產(chǎn)品的損壞，丙方應予賠償，具體額度由雙方友好協(xié)商，協(xié)商不成時由甲方和監(jiān)理確定，丙方不得以任何理由影響工程進度及后期的配合。若對甲方和監(jiān)理的決定有異議的，可保留必要的原始記錄，在竣工驗收后通過合法途徑解決。b) 水壓2kg，每樘門窗全面噴水5分鐘。 鋁合金門窗[百葉、欄桿]制作、安裝工程驗收：丙方在完成合同約定的工作內(nèi)容，并自檢合格，經(jīng)乙方復查認可，并在相關部門共同參加下完成了實體功能檢測，達到設計和規(guī)范要求，可向甲方申請工程驗收。 施工安全保證措施 安全文明施工，杜絕死亡、重傷事故發(fā)生。 貫徹執(zhí)行“安全第一，預防為主”的方針，做好各項防護工作，安全生產(chǎn)做到經(jīng)?；?、制度化、規(guī)范化。 服從乙方在安全生產(chǎn)、文明施工方面的管理，并積極配合。鋁合金門窗合同綜合單價約定如下：序號內(nèi)容單位綜合單價（元）備注1平開窗按窗框外圍尺寸計算；欄桿按長度計算2推拉窗3固定窗41欄桿本合同的工程款總價暫定為人民幣 元（￥： ）投標綜合單價為本次招標的各類型鋁合金門窗[百葉、欄桿]從供貨、安裝至驗收合格交付使用及維保的人民幣報價，綜合單價包括了單位面積[長度]工程鋁合金門窗[百葉、欄桿]制作和安裝，包括原材料的采購、加工制作、運輸、現(xiàn)場協(xié)調(diào)、現(xiàn)場安裝、現(xiàn)場配合驗收、搶工措施、檢驗試驗、材料二次搬運、施工水電，因質(zhì)量問題引起的維修和更換、技術指導和培訓、成品保護、[總包配合、腳手架、垂直運輸]、投標人的利潤、稅金、政策性文件的規(guī)定以及包括但不限于原材料漲價等合同明示或暗示的所有一切風險、責任和義務的費用。以上綜合單價不論工程量增減，固定單價不變，工程量按實際計算。 進度款支付：（1） 合同施工范圍內(nèi)的所有門、窗框安裝完畢，經(jīng)過甲方、乙方、監(jiān)理單位驗收合格后一周內(nèi)付至[門、窗部分對應]合同暫定總價的30%；（2） 合同施工范圍內(nèi)的所有門、窗扇（含玻璃及各種配件）安裝完成，經(jīng)過甲方、乙方、監(jiān)理單位驗收合格后，一周內(nèi)付至[門、窗部分對應]合同總價的70%；（3） 鋁合金欄桿的支付方式 [項目公司自行約定，但竣工驗收合格后支付總額不得超過欄桿部分對應合同總價的70%] 注：若本合同不涉及鋁合金欄桿，則將上述（1）——（3）條中的綠體字刪除。（每次支付時扣除相應時段甲方墊付應由丙方承擔的維修費用）。 現(xiàn)場施工用水電費、生活用水電費由丙方向乙方直接支付，丙方每次在要求甲方支付進度款時，必須出示當期水電費用交納憑證，否則甲方有權延期向丙方支付該期工程進度款。 單次工程變更增減合同價款在10萬元內(nèi)（含10萬）的，進度款支付中不予考慮，結算時一并調(diào)整。由于材料設備質(zhì)量問題造成的損失和產(chǎn)生的費用由丙方承擔，工期不順延。鋁合金門窗主型材壁厚應經(jīng)計算或實驗確定，符合國家相關標準。（3）玻璃為 [品牌]或[品牌]或[品牌] 生產(chǎn)，為[？+？+？]中空[ ]色玻璃，技術性能應符合先國家或相關行業(yè)標準。（4）門窗五金件：a．執(zhí)手：[技術要求][品牌]或[品牌]或[品牌] 。C．推拉門滑輪：[技術要求][品牌]或[品牌]或[品牌]。（6）玻璃與鋁合金縫隙的密封方式為 [三元乙丙或其他] ，保證防水效果。（8）窗的抗風壓 、氣密性、水密性均應符合現(xiàn)行國家及行業(yè)相關規(guī)定。b．鋁合金欄桿型材選擇： [品牌]或[品牌]或[品牌] 注：若本合同不涉及欄桿招標，則以上第（9）條內(nèi)容刪除。b．型材選擇： [品牌]或[品牌]或[品牌] 注：若本合同不涉及百葉招標，則以上第（10）條內(nèi)容刪除。因擅自變更設計發(fā)生的費用和由此導致甲方的直接損失，由丙方承擔，延誤工期不予順延。應甲方要求的變更導致的費用增加和丙方的損失，由甲方承擔，延誤的工期相應順延。（2） 設計變更涉及新增項目，原合同中無適用的價格，則丙方在收到相關變更《工程聯(lián)系單》后3天內(nèi)，向甲方提出確定新增項目單價的報告，若合同中有相似與新增項目的價格，則參照類似價格確定新增項目單價；若合同中無類似價格，則雙方協(xié)商確定。1 竣工驗收及結算 竣工驗收（1） 丙方在完成合同約定的所有施工內(nèi)容后，在甲方規(guī)定的時間內(nèi)撤除全部施工人員、機械設備和剩余材料（除工程收尾所需的以外），并將所有承包范圍內(nèi)工程清理干凈，如丙方不能及時拆除或清理，造成的費用均由丙方承擔。（3） 交工驗收：由甲方、乙方、丙方及監(jiān)理公司組成鋁合金門窗工程竣工驗收小組，對本項目工程進行全面的檢查驗收，驗收通過后，甲方、乙方、丙方辦理書面移交手續(xù)?？⒐そY算（1）鋁合金門窗[百葉]綜合單價對應的面積為：門、窗框外圍尺寸。對于兩種或兩種以窗型組成的組合窗（門），結算時應拆分不同窗（門），并套用相應窗型的綜合單價計算，此時兩種不同形式窗（門）的面積計算界限為：交界處型材中心線。 不論工程量增減,固定單價不變。結算時按上述計算口徑統(tǒng)計每種型號門窗[百葉、欄桿]實際完成工程量，得出工程結算造價。（3）甲方自收到完整、有效的結算資料之日起60天內(nèi)完成審核，并將丙方提交的全部結算資料移交給具有相應審價資質(zhì)的中介機構依據(jù)其審價程序進行建設工程審價，并按期向甲方、丙方提交工程竣工結算審核報告。（4）審價服務收費中的基本費由甲方承擔，核減超過送審造價的5％、及核增而收取的追加費用由丙方承擔，甲方從應付工程價款中扣除。十一、爭議與違約責任：違約（1）工期：施工過程中由于丙方原因造成工期延誤，每逾期一天，須按工程承包總金額的[1‰]向甲方支付違約金，并承擔因此給甲方造成的一切損失；如因甲方原因造成工期延誤，經(jīng)監(jiān)理公司和甲方確認后，工期相應順延，但甲方不承擔任何費用。如因此造成工期延誤的，乙方還應承擔相應的責任。因此給甲方造成其他損失的，乙方應據(jù)實賠償。爭議（1）雙方約定，在合同履行過程中產(chǎn)生爭議時，各方協(xié)商解決，協(xié)商不成提交工程所在地人民法院訴訟解決。在人民法院判決、裁定前丙方不得停工，且不得以此為由拖延工期。十三、擔保（1）丙方向甲方提供履約擔保，擔保方式為：履約保證金，保證金數(shù)額為合同暫定總價的[10%]。（2）履約保證金在工程主體通過竣工驗收后10天內(nèi)退還丙方，不計利息。十四、合同份數(shù)本合同一式捌份，甲方執(zhí)肆份，乙方執(zhí)壹份，丙方執(zhí)叁份。工程質(zhì)量：丙方實施的工程在每月甲方組織由監(jiān)理公司參加的月度綜合檢查質(zhì)量評定，必須達到國家規(guī)定的合格標準且達到合同要求。合同附件：附件1：《工程質(zhì)量保修協(xié)議書》附件2：《廉潔合作協(xié)議》附件3：《關于變更、簽證辦理的協(xié)議》附件4：《工程管理月度評定工作規(guī)程》附件5：《工程質(zhì)量驗收評定工作規(guī)程》附件1房屋建筑工程質(zhì)量保修書甲方（全稱）： 乙方（全稱）： 為保證 工程在合理使用期限正常使用，甲方、乙方經(jīng)協(xié)商一致簽訂工程質(zhì)量保修書。一、工程質(zhì)量保修范圍和內(nèi)容乙方在質(zhì)量保修期內(nèi)，按照有關法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定，承擔施工合同約定的所有施工承包范圍內(nèi)工程質(zhì)量保修責任。二、質(zhì)量保修期雙方根據(jù)《建設工程質(zhì)量管理條例》及有關規(guī)定，約定本工程的質(zhì)量保修期以工程所在單位工程整體通過竣工驗收之日起，保修期限為：五年。乙方每次維修完畢，應負責將施工現(xiàn)場清理干凈并在完成后取得業(yè)主和甲方的驗收簽字方視為完成，所維修項目如在六個月內(nèi)再次出現(xiàn)同樣缺陷的，仍然由乙方免費保修。 由于乙方工程質(zhì)量問題造成甲方和業(yè)主的全部直接和間接損失，包括退房、賠償?shù)葥p失，由乙方無條件承擔。維修工作完成后，乙方負責將施工現(xiàn)場清理干凈，如維修過程中給業(yè)主造成其他損失，則乙方應承擔相應責任。保修期內(nèi)因乙方工程質(zhì)量而保修的，相應保修期從修復之日起計算，時間順延。質(zhì)量保修金銀行利率 不計 。（每次支付時扣除相應時段甲方公司墊付應由乙方承擔的維修費用）本工程質(zhì)量保修書作為施工合同附件，由施工合同甲方、乙方雙方共同簽署。甲乙雙方的權利和義務(1)嚴格遵守黨的政策規(guī)定和國家有關法律法規(guī)及建設部的有關規(guī)定。(3)雙方的業(yè)務活動堅持公開、公正、誠信、透明的原則(法律認定的商業(yè)秘密和合同文件另有規(guī)定除外)，不得損害國家和集體利益，違反工程建設管理規(guī)章制度。(5)發(fā)現(xiàn)對方在業(yè)務活動中有違反廉政規(guī)定的行為，有及時提醒對方糾正的權利和義務。甲方的義務(1)甲方及其工作人員不得索要或接受乙方的禮金、有價證券和貴重物品，不得在乙方報銷任何應由甲方或甲方工作人員個人支付的費用等。(3)甲方及其工作人員不得要求或者接受乙方為其住房裝修、婚喪嫁娶活動、配偶子女的工作安排以及出國出境、旅游等提供方便等。(2)乙方不得以任何名義為甲方及其工作人員報銷應由甲方單位或個人支付的任何費用。(4)乙方不得為甲方單位和個人購置或提供通訊工具、交通工具和高檔辦公用品等。(2)乙方及其工作人員違反本廉政合同第一、三條，按管理權限，依據(jù)有關規(guī)定給予黨紀、政紀或組織處理；給甲方單位造成經(jīng)濟損失的，應予以賠償；情節(jié)嚴重的，甲方建議建設工程主管部門給予乙方一至三年內(nèi)不得進入其主管的工程監(jiān)理市場的處罰。由甲方或甲方上級單位的紀檢監(jiān)察機關約請乙方或乙方上級單位紀檢監(jiān)察機關對本合同執(zhí)行情況進行檢查，提出在本合同規(guī)定范圍內(nèi)的裁定意見。本合同作為施工合同的附件，與施工合同具有同等的法律效力，