有關(guān)承攬加工合同模板匯編七篇-在線瀏覽
2025-04-24 13:54本頁面
【正文】 攬范圍 乙方承攬加工范圍： 工程地點： 第四條 合同價款的計算、結(jié)算、：面積以現(xiàn)場實際測量面積為準(zhǔn)。 付款方式：安裝完畢經(jīng)驗收合格付總價款的95%，余5%作為質(zhì)量保證金，待竣工驗收合格后無質(zhì)量問題質(zhì)保期滿后付清?！ 〉诹鶙l 加工制作安裝要求 甲方在本合同簽訂后及時向乙方提供相關(guān)資料，具體施工尺寸由乙方現(xiàn)場實測?！ ?乙方必須嚴格按照甲方要求設(shè)計門型，甲方審核簽字后方可制作生產(chǎn) ，按進度要求及時提供安裝?！ 〉谄邨l 工期 開工前三天甲方向乙方下達開工通知書，工期由甲乙雙方與土建施工方協(xié)商確定后乙方以書面報甲方進度報表?！ ?如遇下列情況，經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后，工期相應(yīng)順延： （1）按施工準(zhǔn)備規(guī)定，不能提供施工場地、電源、障礙物未能清除、不具備安裝條件，影響進場施工； （2）在施工中如因現(xiàn)場連續(xù)停電24小時以上影響正常施工 ?。?）人力不可抗拒的因素而延誤工期?！ ?乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒布的建筑工程規(guī)范、規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)進行施工，并接受甲方派駐代表的監(jiān)督和整改。安全培訓(xùn)交底、安全責(zé)任、防護由乙方負責(zé)?！ 〖追酵ㄖ曳椒敌迺r，乙方應(yīng)及時維修，如乙方未能及時維修甲方有權(quán)安排人員維修，一切費用從質(zhì)保金中扣除?！ 〉谑畻l 安全及特別約定 乙方在施工過程中必須嚴格按照國家操作規(guī)程進行操作，高空作業(yè)配安全帶，進入施工現(xiàn)場戴安全帽等?！ ∫曳綉?yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力，完成主要工作，但當(dāng)事人另有約定的除外?！ 〉谑粭l 違約責(zé)任 工程質(zhì)量不符合合同約定的，乙方負責(zé)無償修理、返工?！ ?甲方未能按照合同約定履行自己應(yīng)負的責(zé)任，除竣工日期得以順延外，還應(yīng)賠償承包方由此造成的實際損失。如協(xié)商不成時，可通過______________人民法院訴訟解決。 第十三條 合同的生效和份數(shù) 本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，自雙方簽字蓋章后生效。受托方須將送貨單隨貨同行，并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員，內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品件數(shù)及單品數(shù)量，按委托方提供原樣驗收，如果由于質(zhì)量問題造成損失由受托方負責(zé)賠償，并執(zhí)行相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)?！ 。何蟹街Ц?0%預(yù)付款，收到貨驗收合格入庫后再支付60%，余10%作為質(zhì)量保 證金留待下次合同履行時支付，但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款?！ 。何蟹綇S房內(nèi)?！ ?、日期及方式：合同簽訂之日起10個工作日發(fā)貨，逾期按合同總額1%支付違約金。本保密義務(wù)應(yīng)在本協(xié)議期滿、解除或終止后仍然有效。 ，協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟?！ ∥?托 方： ___X公司 受 托 方： 法人代表： 法人代表： 委托代表： 委托代表： 傳 真： 電 話： 開戶銀行： 帳 號： 地 址： 傳 真： 電 話： 開戶銀行： 帳 號： 地 址：承攬加工合同 篇4 委托方： 加工方： 依據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結(jié)構(gòu)加工制作事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達成一致并訂立本合同，共同遵守。 二、加工內(nèi)容 本合同所涉之加工內(nèi)容為甲方提供的 錦繡物流倉儲樓 工程的施工圖紙中的鋼結(jié)構(gòu)的加工制作?！ ∷摹⒓庸ち?、單價及總金額 以上價格均為稅工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》。 上表所列之加工量為暫定加工量，結(jié)算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算?！ ∩媳硭兄敖痤~”的“合計”項為暫定總價?！ ∥?、運輸方式：需方自提，運費自負。乙方收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款后開始組織生產(chǎn)?！ ∫曳缴a(chǎn)、制作鋼結(jié)構(gòu)過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的`貨款數(shù)額?！ ∪缂追皆诂F(xiàn)場安裝時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，應(yīng)及時通知乙方，乙方必須在12小時內(nèi)到現(xiàn)場處理問題。 甲方負責(zé)按本合同規(guī)定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結(jié)算。甲方書面通知前產(chǎn)生的半成
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1