【正文】 雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本合同具有同等效力。　　甲方： 乙方：　　法定代表人： 法定代表人：　　地點： 地點：　　電話： 電話：　　年 月 日 年 月 日房屋裝修承攬合同4　　甲方：__________（以下簡稱甲方）　　乙方：__________（以下簡稱乙方）　　甲、乙雙方經協(xié)商一致，本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《合同法》及有關法律、法規(guī)之規(guī)定，就裝修承攬合同達成以下約定，供雙方共同遵守：　　一、工程概況：　　甲方將（地點）涂料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據自己專有的技術完成本合同約定內容?！　∪槟z漆：元每平方米（含基層膩子及人工）?！　∏逅幔涸科椒矫祝▏娖?，門及其他道具的線條不另計費）。　　工程量：按工程驗收的實際工程量計算。　　二、付款方式：　　乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的__%作為工程前期借支款?！　∪⒓追截熑危骸　∞k理好工程開工的`手續(xù)，提供工程地質資料和工程施工圖。　　三、乙方責任：　　按照甲方的技術要求進行施工，接受甲方相關人員的監(jiān)督與技術指導，根據現行的國家建筑安裝工程質量評定標準和施工驗收規(guī)范，嚴格按照施工圖或設計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質保量的完成任務，如因工程出現質量問題則由乙方承擔相應責任；　　乙方應當以自己的設備（設備需自備）、技術和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉包，乙方可根據工程需要聘請他人幫助完成，乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關系，乙方及聘請人員在工作過程中發(fā)生的一切財產或人身損害均由乙方自行負責；　　乙方要保證材料利用率，不得浪費、破壞，不得更換甲方提供的原材料；　　乙方應遵守甲方有關施工安全等相關規(guī)定，做到文明施工、安全施工?！　》麓蓧γ姹仨毱秸鉂崳磯汗猓??！　≡煨褪喟屙敿案魯啾仨氋N填縫帶。　　乙方交付的工作成果不符合國家的質量要求應當無條件整改，給甲方造成的經濟損失由乙方承擔賠償責任；　　驗收標準，按國家現行驗收標準執(zhí)行，工程驗收不合格，乙方負責返工并按合同約定承擔違約責任；　　甲方在使用過程中，如出現工程質量問題，乙方應在接到甲方通知后____日內組織人員維修，超過____日乙方未進行維修的，甲方可另請他人，費用由乙方承擔?！　×⑦`約責任：　　違反本合同約定，給對方造成損失的，應當賠償對方全部損失，同時向對方支付違約金%__；　　乙方應在約定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限；如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔，以簽證單為依據；因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應承擔相應的賠償金，同時每延誤一天，乙方應按合同總價款的____%向甲方支付違約金，延誤超過____天時，甲方有權解除本合同，并不再支付合同尾款。　　八、合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商調解，協(xié)商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟。本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。　　一、雙方權利義務　　乙方應加強對其施工人員的安全教育，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網等安全用具?！　〖追截撠熖峁┐u、水泥、沙子、水源、電源、內外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料?！　【唧w裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內外粉墻，內外墻面積貼瓷磚，過道磚、衛(wèi)生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設，連同搭建所需全部腳手架。當事人明確，雙方不存在雇傭關系?！　∫曳剿鶎偃藛T的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。在約定的工期內，施工時間、施工進程由乙方自定?！　〖追桨l(fā)現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改?！　∪?、付款方式　　工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣 ?！　∫曳劫|量保證金為全部工程款的5%?！　∷摹⑦`約責任　　由于工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作；造成損失的，由乙方賠償?！　∫曳饺魺o視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同，乙方應承擔違約金 元。　　五、爭議解決辦法　　發(fā)生合同爭議時，雙方應友好協(xié)商?！　×?、附則　　本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執(zhí)一份?！　∫陨虾贤?，雙方必須共同遵守。　　此協(xié)議　　甲方簽字： 乙方簽字：　　年 月 日 年 月 日房屋裝修承攬合同6　　甲方： (以下簡稱甲方)　　乙方： (以下簡稱乙方)　　甲、 乙雙方經協(xié)商一致，本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《合同法》及有關法律、法規(guī)之規(guī)定，就裝修承攬合同達成以下約定，供雙方共同遵守：　　一、工程概況　　甲方將 德惠超市馬邊店涂料、油漆 房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據自己專有的技術完成本合同約定內容。乳膠漆：(含基層膩子及人工)。清水漆：(噴漆，門及其他道具的線條不另計費)?！　」こ塘浚喊垂こ舔炇盏膶嶋H工程量計算　　施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為 18 天。　　工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的 95 %，剩余 5% 為工程質保金，質保期為 6 個月?！　」こ趟璧乃性牧嫌杉追教峁┎⒈ＷC質量?！　≡谝曳酱_保質量和工期任務完成的前提下，按合同規(guī)定付款給乙方，不得無故拖欠?！　〖追巾椖坎扛鶕こ炭傔M度的要求進行施工安排，乙方應當服從甲方安排及管理?！　∫曳綉斠宰约旱脑O備(設備需自備)、技術和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉包，乙方可根據工程需要聘請他人幫助完成，乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關系，乙方及聘請人員在工作過程中發(fā)生的一切財產或人身損害均由乙方自行負責?！　∫曳綉袷丶?