【正文】 等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值___%的違約金。乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。乙方如變更交付定作物地點，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期以外發(fā)生的，不得免除甲方責(zé)任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失?！　”竞贤赺___年__月__日生效，合同履行完畢即失效?！　〕袛埛剑篲____定作方：______　　地址：______地址：_______　　法定代表人：___法定代表人：____　　簽約日期：____年__月__日承攬合同 篇3　　本著雙方互利互惠的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商，列定以下條款，希共同遵守：　?。ㄒ唬╇p方嚴(yán)格遵守《網(wǎng)絡(luò)程序版權(quán)管理條例》。　?。ㄈ┪蟹皆诖_認功能并交付承制方制作后，不得隨意更改稿件內(nèi)容，委托方應(yīng)另付費用。　?。ㄎ澹╇p方在合同上簽字后，委托方即付制作總金額的____%，作為預(yù)付款?！　。┏兄品轿窗丛O(shè)計方案中的具體工作進程實施完成該項目的設(shè)計（因委托方原因延誤的時間除外）委托方有權(quán)按合同總額的____%起向承制方要求負責(zé)賠償?！　。ò耍┍竞贤皇絻煞?，雙方法定代表人或指定代表人簽字，即生法律效力?！　。ㄊ┖贤痤~　　　　甲 方：____________ 　　　　　　　 乙 方：____________　　　　代表簽字：___________ 　　　　　　　 代表簽字：____________　　　　蓋 章：____________ 　　　　　　　 蓋 章：____________　　　　日 期：____________ 　　　　　　　 日 期：____________承攬合同 篇4　　一、概念　　《合同法》規(guī)定，承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報酬的合同?！　《⒊袛埡贤奶卣鳌　≡诔袛埡贤?，提出工作要求，按約定接受工作成果并給付酬金的一方稱為定作人。承攬合同具有以下法律特征：　　承攬合同以完成一定的工作并交付工作成果為標(biāo)的?！　〕袛埲斯ぷ骶哂歇毩⑿浴＞褪钦f，合同當(dāng)事人一方享有的權(quán)利意味著對方要承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)?！　　　“凑蘸贤s定完成承攬工作的義務(wù)?！　⊥ㄖ捅Ｃ艿牧x務(wù)?！　〗桓斗腺|(zhì)量要求工作成果的義務(wù)?！　≈Ц秷蟪甑牧x務(wù)?！　◎炇展ぷ鞒晒牧x務(wù)?！　　　《ㄗ魅瞬宦男袇f(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在合理期限內(nèi)履行義務(wù)，并可以順延履行期限?！　　　〕袛埲藢⑵涑袛埖闹饕ぷ鹘挥傻谌送瓿傻?，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負責(zé)?！　　　《ㄗ魅丝梢噪S時解除承攬合同，造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。當(dāng)事人一方解除合同的，只限于兩種情況：一是發(fā)生不可抗力致使合同目的無法實現(xiàn)。除此之外，當(dāng)事人擅自解除合同的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。　　乙方包工、包全部材料?！　?乙方包工、甲方包全部材料?！　￠_工日期_____年_____月_____日　　竣工日期_____年_____月_____日　　第二條 工程監(jiān)理　　若本工程實行工程監(jiān)理，甲方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方?！　?，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份，設(shè)計費由甲方支付。　　第四條 甲方義務(wù)　　，為乙方入場施工創(chuàng)造條件。對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)應(yīng)采取保護措施，以不影響施工為原則?！　?開工前將原有的電話設(shè)備拆除?！　?負責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系。根據(jù)有關(guān)部門規(guī)定，甲方無權(quán)要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線?！　?. 6工程所在的物業(yè)管理部門所收施工押金及各項物業(yè)管理費用，由甲方交納，乙方協(xié)助提供物管所需相關(guān)材料?！　?在甲方未正式提供有關(guān)部門的審批文件前，嚴(yán)禁改動建筑主體、承重結(jié)構(gòu)、暖氣及燃氣管線等，否則應(yīng)承攬相應(yīng)責(zé)任?！　?，保證居室內(nèi)上、下管道的暢通。　　。合同簽訂后，乙方執(zhí)行工程施工的代表人為乙方派出的項目經(jīng)理?！　〉诹鶙l 工程變更　　、工期及保修服務(wù)，合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更，須由雙方協(xié)商后簽署書面協(xié)議《裝飾裝修工程變更單》，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期，口頭承諾或口頭協(xié)議均視為無效?！　?，甲方工程減項超過總工程款5%以上時，須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方要求減少的施工項目已施工，甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費?！　〉谄邨l 材料的提供　　 由甲方提供的材料、設(shè)備，其規(guī)格、質(zhì)量應(yīng)符合設(shè)計要求。若甲方未按時提供材料或材料的規(guī)格、質(zhì)量不符合設(shè)計要求，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責(zé)任由甲方承擔(dān)。若乙方所供材料的品牌、規(guī)格、質(zhì)量與報價單不符，甲方有權(quán)拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責(zé)任由乙方承提。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費+材料運輸費。　　 除合同注明外，五金、石材、瓷磚、設(shè)備、潔具、燈具等，均由甲方購買并按時運到現(xiàn)場?！　〉诎藯l工期延誤　　，經(jīng)甲方確認，工期相應(yīng)順延：　　工程量變化和設(shè)計變更?！　〖追轿窗磿r參加階段驗收而造成的停工。　　，工期順延。　　，合同工期相應(yīng)順延。因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由乙方承提，工期不順延?！　∪鐓f(xié)商達成一致意見，由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機構(gòu)鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責(zé)任方承擔(dān)?！　〉谑畻l 工程驗收和保修　　 雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質(zhì)量進行驗收：　　水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收。 竣工驗收。若甲方接到通知后，未按時參加驗收，乙方有權(quán)停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔(dān)。甲方接到資料后2日內(nèi)如未有異議，雙方應(yīng)在工程結(jié)算單上簽字，甲方并同時向乙方結(jié)清工程尾款。工程款全部結(jié)清后，乙方應(yīng)穨甲方開具正式統(tǒng)一發(fā)票?！　〉谑l 違約責(zé)任　　，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應(yīng)及時通知另一方，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續(xù)，違約方應(yīng)向守約方支付工程造價______%的違約金?！　?，甲方使用或擅自動用工程成品的，工程視為合格，由此而造成損失的由甲方負責(zé)，并視為甲方自動放棄保修及維修權(quán)利且乙方仍有追收尾款的權(quán)利。 ，工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方負責(zé)修理，所需修理費用由乙方承擔(dān)，工期不予順延。 第十三條 合同爭議的解決方式　　雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時，按下列第______種方式解決：　　向_____________________________仲裁委員會申請仲裁?！　〉谑龡l 合同爭議的解決方式　　雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時，按下列第______種方式解決：　　向_____________________________仲裁委員會申請仲裁。　　第十四條 幾項具體規(guī)定　　，乙方加收工程總造價的3%10%的遠程施工費?！　?，甲方將外屋門鑰匙________把，交給乙方施工負責(zé)人____________負責(zé)保管工程竣工移交后，甲方負責(zé)提供新鎖__________把，由乙方當(dāng)場負責(zé)安裝好交付甲方使用?！　∠挛鏮___