【正文】 作內(nèi)容后 日內(nèi)支付?！　∈?、節(jié)余鋼筋的處理　　本合同全部成型鋼筋加工完畢后，甲乙雙方共同核對結(jié)算鋼筋原材料及成型鋼筋規(guī)格、重量?！　」?jié)余鋼筋由甲方負(fù)責(zé)取回或由乙方安排運輸，甲方支付裝卸、運輸費用?！　∈?、合同變更與解除　　甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，可以對本合同進(jìn)行修改或補充，但須另行簽署書面協(xié)議。　　發(fā)生下列情形之一的，可以解除本合同：　　(1)甲乙雙方協(xié)商一致解除合同的?！　?3)在履行期限屆滿之前，一方明確表示或者以自己的行為表明不履行合同義務(wù)，另一方有權(quán)解除合同。　　(5)一方遲延履行合同義務(wù)或者有其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的，另一方有權(quán)解除合同?！　∈摹⑦`約責(zé)任　　(一)甲方責(zé)任　　甲方如中途變更圖紙應(yīng)提前10日與乙方協(xié)商,圖紙變更及修改過程中，乙方已投入加工生產(chǎn)的費用及由此產(chǎn)生的損失由甲方承擔(dān)?！　〖追綗o正當(dāng)理由拒絕提貨或接收成型鋼筋產(chǎn)品，應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失和運輸、保管費用，每遲延一日按該筆貨款總額千分之三的比例向乙方支付違約金?！　?二)乙方責(zé)任　　乙方未按照本合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等提供成型鋼筋產(chǎn)品，甲方有權(quán)退貨，乙方應(yīng)及時予以修理、更換、重做，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的裝卸及運輸費用。　　乙方應(yīng)按照合同約定妥善保管鋼筋原材料及成型鋼筋產(chǎn)品，如因乙方原因?qū)е落摻顨p、滅失，應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部經(jīng)濟(jì)損失。如協(xié)商未果，雙方一致同意向 人民法院提起訴訟。不可抗力事件結(jié)束后，受到不可抗力影響的一方應(yīng)立即恢復(fù)履行其在本合同項下的義務(wù)。　　本合同一式 份，甲方執(zhí) 份，乙方執(zhí) 份，具有同等法律效力?！　「郊?：甲乙雙方授權(quán)經(jīng)辦人簽字字體體樣及聯(lián)系方式?！　〖追?蓋章)： 乙方(蓋章)：　　地址： 地址：　　法定代表人： 法定代表人：　　委托代理人： 委托代理人：　　聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：　　簽署日期： 年 月 日鋼筋加工合同2　　定作方：____________　　承攬方：____________　　簽訂地點：　　簽訂時間： 年 月 日　　一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限　　定作物品價款或酬金交貨數(shù)量及交貨期限　　規(guī)格型號計量單位數(shù)量　　名或項目單價總金額合計　　二、定作方帶料　　材料名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量質(zhì)量提供日期消耗定額單價總金額　　三、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)　　四、承攬方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限　　五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求　　六、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限　　七、包裝要求及費用負(fù)擔(dān)　　八、交(提)貨方式及地點　　九、交付定金預(yù)付款數(shù)額及時間　　十、結(jié)算方式及期限　　十一、違約責(zé)任　　十二、如需提供擔(dān)保，另立合同擔(dān)保書，作為本合同附件　　十三、解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決?！　〉谝粭l加工成品：　　第二條加工成品質(zhì)量要求：_______________________________________________________________________________________。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價款或退貨。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間，數(shù)量，質(zhì)量，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。)　　第四條技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：____________________________________________________________________________________________(，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。3，定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。)　　第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：__________________________________________　　________________(1，按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。3，當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)。雙方另有約定的，按約定的方法計算。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。有余款的可以請求返還。)　　第十二條承攬方的違約責(zé)任：　　一，未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價。經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分?！　∷?，逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元?！　∥唇?jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收?！　×?，異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。　　八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。　　十，擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失?！　〉谑龡l定作方的違約責(zé)任：　　一，中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%60%的幅度)違約金。承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方。如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金?！　∑?，變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費用。在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。合同副本一式____份，交_______(如經(jīng)簽證或公證，則應(yīng)送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份?！　∫?、工程名稱：　　二、工程地點：　　三、加工材料要求：　　原鋼材由甲方提供，甲方提供的材料必須符合國家相關(guān)質(zhì)量要求，同時提供有效的材料質(zhì)量保證書和檢驗報告等相關(guān)材料。　　四、質(zhì)量要求：　　甲方對原鋼材質(zhì)量負(fù)責(zé)，經(jīng)乙方加工后如有質(zhì)量問題，由雙方經(jīng)辦人對進(jìn)廠時的抽樣進(jìn)行送檢。如是乙方人為造成質(zhì)量問題，由乙方負(fù)責(zé)賠償甲方所發(fā)生的全部費用。　　甲方因更改而未及時通知乙方造成的損失與乙方無關(guān)。如果因為甲方材料不及時送到而造成的工期延誤，乙方不承擔(dān)責(zé)任?！　“恕⒂嬎阋罁?jù)和付款方式　　乙方送出成品以米數(shù)乘以相應(yīng)理論量計算，不計算省耗。(保證金在主體封頂之后十日內(nèi)退還，如超出壹個月乙方有權(quán)收取每天1%的違約金)?！　∮捎谝曳皆诼男泻贤陂g未按要求工期送貨，造成甲方損失，乙方應(yīng)承擔(dān)責(zé)任并賠償甲方全部損失費?！　∈?、合同生效與終止　　簽合同時，乙方向甲方繳納保證金，本合同雙方簽字蓋章之日起生效，甲乙雙方結(jié)算并支付完所有加工費自動失效。　　甲 方： 乙 方：　　負(fù)責(zé)人： 負(fù)責(zé)人：　　經(jīng)辦人： 經(jīng)辦人：　　電 話： 電 話：　　年 月 日 年 月 日鋼筋加工合同5　　方：(以下簡稱：甲方)　　乙方：(以下簡稱：乙方)　　依照《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定，為明確雙方權(quán)力義務(wù)，經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，就乙方對甲方承施的( )工程項目結(jié)構(gòu)中的鋼筋部分進(jìn)行成型加工(含機械連接接頭)、配送事宜達(dá)成一致，同意訂立本合同。　　二、加工事宜：　　甲方向乙方訂購的成型鋼筋所使用的線材、圓鋼及螺紋鋼的原材料為首鋼、唐鋼、宣鋼、邢鋼產(chǎn)品。乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的配筋單中標(biāo)注的規(guī)格、圖示尺寸、數(shù)量進(jìn)行加工。結(jié)算重量單位為噸，重量數(shù)值經(jīng)四舍五入保留小數(shù)點后三位。　　合同簽訂時，甲方應(yīng)以書面的形式對乙方進(jìn)行技術(shù)交底?！　〖追綉?yīng)于每月25日前向乙方提供次月本工程所用成型鋼筋的配筋單(特殊情況補充時須提前3日，數(shù)量不得超過30噸)，配筋單上的目錄應(yīng)注明起止編號、使用部位，且每張配筋單上須有甲方授權(quán)經(jīng)辦人簽字，并在工程名稱處加蓋甲方公章后生效(簽字人字體樣本附后)?！　∪缂追焦こ坦て谘诱`，仍按照本合同執(zhí)行。　　成型鋼筋每車裝車數(shù)量不得小于10噸。　　乙方接到甲方提供