建設(shè)工程施工合同書-在線瀏覽
2025-03-29 22:06本頁(yè)面
【正文】 乙方應(yīng)按國(guó)家技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和甲方委托書及技術(shù)要求進(jìn)行工程施工技術(shù)，并按合同約定的工期提交合格的施工成果。 第六條：違約責(zé)任 因甲方未向乙方提供基本的工作生活條件，致使乙方停工、窩工或延誤工期的，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方停工、窩工損失，損失金額按約定總工程款的平均日產(chǎn)值計(jì)算?！ 『贤男衅陂g，若因工程停建甲方需要解除合同時(shí)，乙方尚未進(jìn)行施工工作的，不退還甲方已付工程款，乙方已開始進(jìn)行施工的，按實(shí)際完成的工作量進(jìn)行結(jié)算。 乙方未能按期完成施工任務(wù)，每遲延一日，應(yīng)減收工程款千分之一的違約金?！ ∪粼诼男斜竞贤瑫r(shí)發(fā)生爭(zhēng)議，雙方及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成，應(yīng)向甲方所在地人民法院起訴?！ ”竞贤皇阶噪p方簽章后生效，甲方持份，乙方持 份。 一、工程概況 工程名稱： 黃金堡學(xué)府花園D棟 工程地點(diǎn)： 重慶市渝北區(qū)龍溪鎮(zhèn) 工程內(nèi)容：建筑面積31200M結(jié)構(gòu)類型：框架、剪力墻結(jié)構(gòu)、地上二十九層，地下一層?！ 《?、工程承包范圍 承包范圍：土建及安裝工程(發(fā)電機(jī)組、塑鋼門窗、消防系統(tǒng) 除外)和環(huán)境工程。 竣工日期：2002年8月6日。 四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：優(yōu)良?！ ∑?、本協(xié)議書中有關(guān)詞語(yǔ)含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同?！ 【拧l(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)?！ 〖追?公章)：_______
黨政相關(guān)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1