20xx年裝修公司公裝合同范本-在線瀏覽
2025-03-15 02:54本頁面
【正文】 陳設(shè)歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則。
負責協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系。
施工期間發(fā)包人仍需部分使用該場所，負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作。
第四條 承包人義務(wù)
施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程。
保護好原場所室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證室內(nèi)上、下水管道的暢通。
第五條 工程變更
工程項目及施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽定書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期(見裝飾裝修工程增減項目單)。
由承包人提供的材料、設(shè)備(詳見承包人提供裝飾裝修材料明細表)，承包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人，并接受發(fā)包人檢驗。
(1)工程量變化和設(shè)計變更。
(3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況。因發(fā)包人提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由發(fā)包人承擔，工期順延。
因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延。
第八條 工程款支付方式
雙方約定按以下第 種方式支付工程款：
(1)合同生效后，發(fā)包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款：
支付方式 支付時間 支付金額
第一次 開工前三日 支付 元
第二次 工程進度過半 支付 元
第三次 雙方驗收合格 支付 元
工程進度過半指:________________________________________
(2)其他支付方式:________________________________________
工程驗收合格后，承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。
工程款全部結(jié)清后，承包人應(yīng)向發(fā)包人開具正式統(tǒng)一發(fā)票。
未辦理驗收手續(xù)，發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發(fā)包人負責。
發(fā)包人未按期支付第二(三)次工程款的，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_________元。
由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金________元。也可由有關(guān)部門調(diào)解。
(二)依法向人民法院提起訴訟。
本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。為保證工程順利進行，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
?。涸斠姳竞贤郊?一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。
材料款__________元。
設(shè)計費__________元。
搬卸費__________元。
其他費用(注明內(nèi)容)______________元。
，雙方同意參照國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
、設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負。
，須在工
范文總結(jié)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1