【正文】 裝飾裝修工程增減項目單)。甲方應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)。 　　 由乙方提供的材料、設(shè)備(詳見乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)，乙方應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知甲方，并接受甲方檢驗。如已經(jīng)使用對工程造成損失的由乙方負(fù)責(zé)。 　　(1)工程量變化和設(shè)計變更。 　　(3)甲方同意工期順延的其他情況。因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由甲方承擔(dān)，工期順延。 　　 因乙方責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延。 　　第八條 工程款支付方式 　　，甲方按下規(guī)定中的約定直接向乙方支付工程款： 　　第一次：簽定本合同時，甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 %，即 元。 　　第三次：扇灰油漆進(jìn)場，甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 %，即 元。 　　 工程驗收合格后，乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交甲方。 　　 工程款全部結(jié)清后，乙方應(yīng)向甲方開具正式統(tǒng)一收據(jù)。 　　 本工程驗收合格后，保修期為自雙方簽字之日起 12 月 　　第九條雙方責(zé)任和工期延誤處理 　　，損失由甲方負(fù)責(zé)，工期應(yīng)當(dāng)順延： 　　(1)不能提供水、電。 　　(3)不能按期提供自購材料、設(shè)備。 　　(5)因甲方原因變更設(shè)計、增加施工項目。 　　(7)逾期驗收或無故怠于驗收。 　　, 工期不順延： 　　(1)因乙方責(zé)任不能按期開工或中途無故停工而影響工期的，工期不順延。 　　(3)乙方施工過程中違反安全操作規(guī)范造成人員傷害的，由乙方負(fù)責(zé)。 　　(5)乙方違反物業(yè)管理規(guī)定造成的損失，由乙方負(fù)責(zé)。 　　 合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定，受損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟(jì)損失。 　　 因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應(yīng)及時通知對方，并辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。 　　 由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_______元。 　　(安裝)。乙方根據(jù)變更要求，盡快向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價，因停工等原因造成的工期延誤、材料耗損、費用損失等清單，并報告甲方。 　　，由乙方通知甲方到現(xiàn)場驗收，驗收期為兩天。 　　，乙方應(yīng)當(dāng)通知甲方驗收。如甲方在上述規(guī)定時間內(nèi)未能驗收，應(yīng)當(dāng)及時書面通知乙方，另定驗收日期，否則視為甲方通過驗收。 　　，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合格，由此而造成的損失由甲方承擔(dān)。 　　第十二條合同爭議的解決方式 　　本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商或調(diào)解不成的，可依法向人民法院提起訴訟。 　　 本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。 　　 合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。 　　第二條， 工程施工圖 　　雙方商定施工圖紙采取甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、工程施工隊各持一份，甲方在確定圖紙后應(yīng)在施工圖紙上簽字認(rèn)可，施工隊依照圖紙嚴(yán)格施工。 　　第三條， 工程監(jiān)理 　　若本工程實行甲方指定工程監(jiān)理，則須與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系電話及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方，如無特殊要求，則由乙方指定本公司監(jiān)理對施工過程進(jìn)行全程監(jiān)理。 　　嚴(yán)格執(zhí)行本地區(qū)有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定。 　　保護(hù)好施工現(xiàn)場的物品陳設(shè)，保證室內(nèi)上下管道暢通。 　　第五條， 甲方工作 　　開工前三天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件，包括：搬清室內(nèi)物品，不易搬動的應(yīng)歸堆，遮蓋，以不影響施工為原則。 　　負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里的關(guān)系。 　　物業(yè)部門需辦理施工手續(xù)的，應(yīng)提前通知并協(xié)調(diào)乙方辦理相關(guān)手續(xù)。 　　參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，做好材料進(jìn)場，工程竣工驗收。 　　第七條， 工程順延 　　由于以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確定，工期應(yīng)順延。 　　遭遇不可抗力，工期順延。 　　因甲方未按合同約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作影響施工的，工期順延。 　　甲方同意工期順延的其他情況，因乙方責(zé)任不能按期完工的工期順延。 　　第八條， 工程驗收和保修 　　雙方約定在施工過程中分下列幾階段，對工程質(zhì)量進(jìn)行驗收： 　　。 　　。 　　工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收，甲方應(yīng)自接到驗收通知單次日內(nèi)進(jìn)行驗收，填寫