【正文】 志，擬定施工方案和進度計劃，交發(fā)包方審定。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務，解決由承包方負責的各項事宜。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項建設工程質(zhì)量檢查記錄。 　　遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)周圍建筑物、設備管線等不受損壞。 　　工中未經(jīng)發(fā)包方同意或有關部門批準，得隨意拆改幫建筑物結(jié)構及各種設備管線。 　　十、工期延誤 　　因以下原因造成工期延誤，發(fā)包方代表確認，工期應相應順延； 　?。?）發(fā)包人未能按約定提供圖紙及開工條件； 　?。?）發(fā)包方代表按合同約定提供所需指令、批準等，致使施工不能正常進行； 　　（3）設計變更和工程量增加； 　　（4）一周內(nèi)非承包方原因停水、停電造成停工累計超過8小時； 　　（5）不可抗力； 　　承包方在上述情況發(fā)生后7天內(nèi)，就延誤的工期以書面形式向發(fā)包方代表提出報告。 　　十一、合同價款及調(diào)整 　　本合同價款采用固定價格合同方式。 　　風險范圍以外的合同價款調(diào)整方法：設計變改部分、發(fā)包方派駐現(xiàn)場人員簽證的內(nèi)容。 　　（2）固定價格加________%包干風險系數(shù)計算（已計入合同價內(nèi)）。 　　本合同生效后，甲方分________次，按下表約定支付工程款，尾款竣工結(jié)算時一次結(jié)清。甲方自接到上述資料28天內(nèi)審查完畢，到期未提出異議，視為同意。 　　十三、違約 　　發(fā)包方違約的具體責任如下：（2）不全面履行合同中發(fā)包方工作的違約責任工期順延、并支付停工損失。 　?。?）向____________________人民法院起訴。 　　因不可抗力事件導致的費用及延誤的工期由雙方按以下方法分別承擔： 　?。?）工程本身的損害、因工程損害導致第三人人員傷亡和財產(chǎn)損失以及運至施工的材料和待安裝的設備的損失、由發(fā)包方承擔； 　?。?）發(fā)包方承包人員傷亡由其所在單位負責，并承擔相應費用； 　　（3）承包方機械設備損壞及停工損失，由承包方承擔； 　?。?）停工期間，承包方應監(jiān)理工程師要求留在施工場地的必要的管理人員及保衛(wèi)人員的費用由發(fā)包方承擔； 　?。?）工程所需清理、修復費用，由發(fā)包方承擔； 　?。?）延誤的工期相應順延； 　　因合同方遲延履行合同后發(fā)生不可抗力的，不能免除遲延履行方的相應責任。 　　雙方約定承包方向發(fā)包方支付工程質(zhì)量保修金額_______________在竣工驗收合格后半年一次性退還給承包方。 　　第一條工程概況 　　1。 　　1。 　　1。 　　1。其中：材料費：_________，人工費：_________，管理費：_________，設計費：_________，垃圾清運費：_________，稅金：_________，其他費用：_________。經(jīng)雙方認可，變更施工內(nèi)容，變更部分的工程款按實另計。5工程期限_________天；開工日期_________天_________月_________日；竣工日期_________天_________月_________日； 　　1。 　　第二條施工單位資格 　　乙方是經(jīng)過工商行政管理機關核準登記的企業(yè)法人，通過最近一次企業(yè)年檢，具有經(jīng)建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì)，資質(zhì)等級符合本次施工的要求。 　　第三條材料供應 　　3。2按合同約定由乙方提供的材料、設備(見附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)，乙方應在材料到施工現(xiàn)場前通知甲方，雙方共同驗收。1本工程執(zhí)行_________(填建筑裝飾工程技術規(guī)程)、_________(填裝飾裝修驗收標準)和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。2本工程由_________方設計施工方案。3甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。4由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。5在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系。由此影響竣工日期的，由甲、乙雙方商定。 　　4。 　　第五條工程驗收 　　5。 　　乙方應提前_________天通知甲方參加驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見附表八：工程驗收單)； 　　5。在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)(見附表九：工程結(jié)算單)； 　　5。驗收合格簽字后，填寫工程保修單(見附表十：工程保修單)。1雙方約定按下列第_________種方式支付工程款： 　　(1)本合同簽訂后，開工前_________至_________日，甲方支付相當于總價款_________%的工程款； 　　(2)完成_________%的工程量之日后的_________日內(nèi)，甲方支付相當于總價款_________%的工程款； 　　(3)竣工驗收后_________日內(nèi)，甲方支付相當于總價款_________%的工程款。 　　甲方支付工程款，乙方的業(yè)務員或施工人員收取的，視為乙方收取。2因變更施工內(nèi)容導致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。3雙方款項往來，均應出具收據(jù)。 　　6。竣工驗收合格后_________年內(nèi)沒有發(fā)生工程質(zhì)量問題的