【正文】 所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù)，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。第二十一條合同的變更本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應(yīng)及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(nèi)（書面通知發(fā)出_________天內(nèi)）簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。2．各方通訊地址如下：______________________________。第二十條通知1．根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等）方式傳遞。2．定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)（________________）均已辦妥并合法有效。3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。第十九條聲明及保證承攬人：1．承攬人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。（5）定作人如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失。（3）定作人如未按合同規(guī)定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應(yīng)當(dāng)償付承攬人因停工待料的損失。2．定作人的違約責(zé)任（1）定作人如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失。（5）承攬人不能交付定作物的，應(yīng)向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。（3）因承攬人包裝不善造成定作物毀損的，由承攬人賠償損失。第十八條違約責(zé)任1．承攬人的違約責(zé)任（1）承攬人如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，定作人同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；不同意利用的，承攬人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。2．合同期限屆滿，雙方不再續(xù)簽本合同；3．雙方通過書面協(xié)議解除本合同；4．因不可抗力致使合同目的不能實現(xiàn)的；5．在合同期限屆滿之前，當(dāng)事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務(wù)的；6．當(dāng)事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現(xiàn)的；第十七條質(zhì)量保證承攬人對定作物的質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限為：_________。第十五條留置定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置定作物。承攬人不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。第十四條付款定作人應(yīng)于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元；定作人應(yīng)于_________年_________月_________日前向承攬人交付預(yù)付款_________元。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。第十一條監(jiān)督承攬人在工作期間，應(yīng)當(dāng)接受定作人必要的監(jiān)督檢驗，但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。2．定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù)，并可以順延履行期限。第九條變更的損失定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。3．承攬人未經(jīng)定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權(quán)解除合同。定作人應(yīng)在收到書面異議后的____日內(nèi)答復(fù)第七條轉(zhuǎn)包1．定作人（是／否）同意將定作物的主要工作交由第三人完成；可以交由第三人完成的工作包括：_________。承包合同 篇1合同編號：______________承攬人：_______________________________法定住址：_____________________________法定代表人：___________________________職務(wù)：_________________________________委托代理人：___________________________身份證號碼：___________________________通訊地址：_____________________________郵政編碼：_____________________________聯(lián)系人：_______________________________電話：_________________________________傳真：_________________________________帳號：_________________________________電子信箱：_____________________________定作人：_______________________________法定住址：_____________________________法定代表人：___________________________職務(wù)：_________________________________委托代理人：___________________________身份證號碼：___________________________通訊地址：_____________________________郵政編碼：_____________________________聯(lián)系人：_______________________________電話：_________________________________傳真：_________________________________帳號：_________________________________電子信箱：_____________________________雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。甲方：乙方：年月日第二篇：【精品】承包合同集錦【精品】承包合同范文集錦8篇隨著法律知識的普及，合同出現(xiàn)的次數(shù)越來越多，合同是對雙方的保障又是一種約束。第三條安全責(zé)任因乙方施工原因造成安全隱患，由乙方自行負(fù)責(zé)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。挖坑28個，800元/個，計22400元； 隔墻、磚、沙、水費都由承包方負(fù)責(zé)，850元/m。第一篇：承包合同承包合同發(fā)包方（以下簡稱甲方）：承包方（以下簡稱乙方）：依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、建設(shè)工程及其它有關(guān)法律法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經(jīng)雙方協(xié)商，就本工程施工中的有關(guān)勞務(wù)提供及其它事項，達(dá)成如下協(xié)議：第一條工程概況一、工程地點：華坪縣糧油服裝城二、工程內(nèi)容：挖坑28個，1米1米；隔圍墻、回土方。第二條工價、材料、水泥澆灌、人工（包括水、電、機械費）由承包方負(fù)責(zé)。完工后按實際面積結(jié)算。第四條本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字蓋章后具法律效力。那么問題來了，到底應(yīng)如何擬定合同呢？下面是小編精心整理的承包合同8篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。第一條承攬人加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費定作物名稱型號規(guī)格質(zhì)量要求計量單位數(shù)量加工費單位總價第二條加工成品的完工時間、檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費用承擔(dān)定作物名稱完工時間檢驗時間和地點檢驗標(biāo)準(zhǔn)及方法包裝標(biāo)準(zhǔn)包裝費承擔(dān)第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔(dān)定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔(dān)第四條定作人提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料材料名稱型號規(guī)格質(zhì)量要求計量單位數(shù)量單價總價圖紙、技術(shù)資料及交付時間第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱交付時間交付地點交付數(shù)量包裝要求檢驗方法運輸方法和運費承擔(dān)第六條圖紙?zhí)峁┏袛埲税l(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，在____日內(nèi)向定作人提出書面異議。2．承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。4．承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。第八條保密承攬人應(yīng)當(dāng)就以下方面保守秘密：________________，未經(jīng)定作人許可，不得留存復(fù)制品或者技術(shù)資料。第十條協(xié)助1．承攬工作中定作人應(yīng)對承攬人提供以下協(xié)助：______________________________。3．定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的，承攬人可以解除合同。第十二條保管承攬人應(yīng)當(dāng)妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。第十三條加工費結(jié)算辦法與時間_____________________________________。定作人不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。定作人不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。第十六條本合同解除的條件：1．定作人可以隨時解除合同，但應(yīng)及時書面通知承攬人，并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失。其保證質(zhì)量的前提條件為：_______________________。（2）承攬人交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，定作人仍然需要的，承攬人應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；定作人不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬人賠償。（4）承攬人逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作人償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。（6）由承攬人負(fù)責(zé)送貨的，如運輸中造成定作物損壞，承攬人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則定作人有權(quán)拒收。（2）定作人如中途廢止合同，應(yīng)償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。（4）定作人如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向承攬人償付違約金。（6）定作人如變更交付定作物地點，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用。2．承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)（________________）均已辦妥并合法有效。定作人：1．定作人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。以上方式無法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。3．一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起____日內(nèi)，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權(quán)變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責(zé)任方承擔(dān)。任何轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。2．本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決（1）提交_________仲裁委員會仲裁；（2）依法向人民法院起訴。2．聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。3．不可抗力事件發(fā)生時，雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔(dān)責(zé)任。4．本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。第二十五條合同的解釋本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。第二十六條補充與附件本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達(dá)成書面補充合同。第二十七條合同的效力1．本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。3．本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。雙方本著公平、自愿、互惠互利的原則達(dá)成下列之協(xié)議事項：一、經(jīng)營方式１、由甲方提供經(jīng)營和服務(wù)的場地，食堂員工宿舍、供乙方使用，食堂設(shè)備有如下兩種方案：方案一：食堂設(shè)備由甲方將廚房設(shè)備清單交乙方簽字蓋章確認(rèn)后雙方各執(zhí)一份，經(jīng)營期間乙方負(fù)責(zé)廚房廚具更新或維修，費用自理。方案二：食堂設(shè)備由乙方負(fù)責(zé)投資，合同期限五年。乙方將廚房設(shè)備清單交甲方簽字蓋章認(rèn)可后雙方各執(zhí)一份，經(jīng)營期間乙方負(fù)責(zé)廚具更新或維修，費用處理。二、結(jié)算方式由甲方以工人每人 元/天，職員每人 元/天的伙食費標(biāo)準(zhǔn)，以現(xiàn)金方式每月10日前結(jié)付上月伙食費給乙方，如、逾期未付伙食費，甲方應(yīng)向乙方支付3％的滯納金。三、雙方的責(zé)任甲方責(zé)任⑴甲方每天18:00前將第二天的就餐人數(shù)以聯(lián)絡(luò)單的方式報給乙方，乙方按甲方所報人數(shù)準(zhǔn)備飯菜，并按報餐人數(shù)與甲方結(jié)算餐費。⑵甲方負(fù)責(zé)協(xié)助維護(hù)食堂的就餐秩序。⑵負(fù)責(zé)廚房范圍內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生，餐廳內(nèi)清潔及消毒工作。⑷乙方廚房工作人員應(yīng)持有效健康證書，并每年定期進(jìn)行健康檢查，向甲方提供健康證明復(fù)印件。⑸乙方廚房工作人員意外事故，其法律責(zé)任和經(jīng)濟責(zé)任概由乙方自行負(fù)責(zé)。⑺乙方定期對食堂進(jìn)行全面消毒除四害“蚊、老鼠、蟑螂、蒼蠅”等，且要做好記錄。⑼乙方負(fù)責(zé)每天做好24小時菜的留樣工作，如出現(xiàn)食堂集體食物中毒事件，經(jīng)政府職能部門鑒定，屬乙方責(zé)任，乙方必須承擔(dān)全部責(zé)任。中晚餐各 元，共菜 湯（根據(jù)廠方需求分川菜、粵菜等供員工選擇）， 葷 素，由員工選葷 素。夜宵臨時決定人數(shù)，費用按 元/人另計。夜宵臨