土石方工程施工合同-展示頁
2024-10-17 22:19本頁面
【正文】 華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)的原則，甲乙雙方就相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議。第六條附則（一）本合同自雙方蓋章簽字后生效,合同履行完畢后自行無效。第五條解決合同糾紛方式: 、乙雙方協(xié)商處理。如由于乙方原因 造成工程延誤,每延誤一天賠償甲方總工程價(jià)款萬分之五。乙方應(yīng)制定安全措施,加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工人員的安全教育,施工過程中發(fā)生事故由乙方負(fù)擔(dān)。(二)乙方責(zé)任乙方根據(jù)甲方提供的施工圖紙和地質(zhì)物查資料編制施工方案,并經(jīng)甲方意后施工。第三條工程價(jià)款結(jié)算甲方按日進(jìn)度過數(shù)為準(zhǔn)支付乙方工程款,如因甲方未及時(shí)支付工程款造成的工期延誤,責(zé)任由甲方承擔(dān)。(六)工程總造價(jià):經(jīng)雙方確定在項(xiàng)目范圍內(nèi)按本合同工程范圍實(shí)施綜合包干單價(jià)_____結(jié)算。第一篇：土石方工程施工合同土石方工程施工合同甲方:(發(fā)包方)_______________________ 乙方:(承包方)_______________________ 根據(jù)《中華人民共和國合同法》和相關(guān)法律法規(guī)等規(guī)定,為明確雙方在工程承包中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任,確保工程任務(wù)的全面完成,在自愿、平等、互利的原則下,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意簽訂本合同。第一條工程概況(一)工程名稱: _______________________________(二)工程地點(diǎn)：______________________________(三)工程范圍: _______________________________(四)承包方式:包工(五)本合同土石方工程量為______________立方米。第二條工程期限項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)時(shí)甲、乙雙方另行協(xié)商若發(fā)生了不可預(yù)見或不可抗力時(shí),工期順延。第四條雙方責(zé)任(一)甲方責(zé)任一、乙方進(jìn)場(chǎng)隨工后如因甲方原因造成乙方誤工、停工,則由甲方承擔(dān)責(zé)任。乙方應(yīng)按照編制的施工方案嚴(yán)格組織施工。乙方應(yīng)合理組織施工和機(jī)械車輛調(diào)配,保證工程按期完成。乙方應(yīng)服從甲方工地代表的統(tǒng)一指揮。,但凡因本合同引起的訴訟由甲方所在地法院管轄。（二）本合同如有未盡事宜,雙方可以根據(jù)具體情況議定附加條款,以便共同遵守。一、工程名稱：二、工程地點(diǎn)：三、工程內(nèi)容：土方運(yùn)輸四、工程量：萬立方米內(nèi)（以實(shí)際完成量為準(zhǔn)）五、進(jìn)場(chǎng)日期：按甲方通知書為準(zhǔn)2014年月日至日。七、工期要求：個(gè)太陽日。八、甲方對(duì)乙方的要求：車平箱18方左右，馬力不能小于290，且手續(xù)齊全。車只要進(jìn)入甲方指定工地，乙方車輛所有的安全都有甲方負(fù)責(zé)，乙方需積極配合與協(xié)助管理。十、甲乙雙方責(zé)任：甲方負(fù)責(zé)施工工地，道路正常施工，辦理施工的全部手續(xù)，確保車輛正常通行。服從甲方的統(tǒng)一管理，做文明施工（乙方車輛拒絕冒險(xiǎn)及甲方錯(cuò)誤安排）、乙方必須教育好司機(jī)，服從甲方的合理安排，服從當(dāng)?shù)氐拿窆攘?xí)慣，要遵紀(jì)守法，配合甲方完成全部運(yùn)輸任務(wù)。如遇雨雪天氣及自然災(zāi)害，不能正常施工，不屬甲方違約。甲方應(yīng)在施工建設(shè)中積極配合乙方協(xié)調(diào)各項(xiàng)有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)辦理相關(guān)必要的手續(xù)，若因此而引起乙方停工，由甲方承擔(dān)責(zé)任，并賠償乙方所造成的經(jīng)濟(jì)損失。本合同期為1年，出現(xiàn)耽誤工
醫(yī)療健康相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1