【正文】 文本和施工企業(yè)開具的統(tǒng)一發(fā)票，可向____市建筑裝飾協(xié)會(huì)家庭裝飾委員會(huì)商請調(diào)解，也可向所在區(qū)、縣建設(shè)行政主管部門或消費(fèi)者協(xié)會(huì)投拆。 甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的__%支付違約金。屬于乙方責(zé)任的，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。若復(fù)驗(yàn)合格，其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期也予順延。 八、工程驗(yàn)收 甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)，甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗(yàn)收，由乙方組織人員進(jìn)行驗(yàn)收，甲方應(yīng)予承認(rèn)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能組織驗(yàn)收須及時(shí)通知乙方，另定驗(yàn)收日期。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，甲方自負(fù)，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)予賠償。合同中沒有的項(xiàng)目，乙方按預(yù)算計(jì)價(jià)原則重新編制綜合單價(jià)，按甲方審核確認(rèn)后之單價(jià)結(jié)算。 如分部分項(xiàng)工程量清單中的工程內(nèi)容發(fā)生變化時(shí)，在合同預(yù)算價(jià)的基礎(chǔ)上對變更部分進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，變更增加項(xiàng)目，合同中有單價(jià)的，按合同中對應(yīng)的單價(jià)計(jì)算。 本合同價(jià)款以雙方確認(rèn)為結(jié)算依據(jù)，具體是指完成工程量清單中的一個(gè)規(guī)定計(jì)量單位的分部分項(xiàng)工程所需的全部費(fèi)用，包括了所有人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、間接費(fèi)、利潤、稅金以及材料、設(shè)備等供應(yīng)到現(xiàn)場能夠正常使用不可或缺的工作及責(zé)任的所有費(fèi)用。 由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不變。 本工程由___方設(shè)計(jì)施工方案。如乙方提供的材料、設(shè)備系偽劣商品，應(yīng)按材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。 乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。 乙方對甲方采購的裝飾材料、設(shè)備，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后，經(jīng)乙方驗(yàn)收，由乙方負(fù)責(zé)保管，乙方可收取甲方提供材料價(jià)款保管費(fèi)，費(fèi)率由雙方約定，由于保管不當(dāng)造成的損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。 本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場，乙方應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)。如有損壞，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)，費(fèi)用乙方自理。 施工中未經(jīng)甲方同意，不得隨意拆改原建筑結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的39。參加竣工驗(yàn)收，編制工程結(jié)算。 嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。 三、乙方義務(wù) 參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進(jìn)度計(jì)劃，交甲方審定。對只能部分的房屋中所滯留的家具、陳等采取保護(hù)措施。 二、甲方義務(wù) 開工前甲方組織乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。 工期：本工程自________年____月____日開工，于________年____月____日竣工，具體開工日期以甲方通知為準(zhǔn)。2022年施工合同（集合12篇）篇1 20XX年工程施工合同格式 發(fā)包方)甲方：______ 乙方：______ 按照《中華人民共和國合同法》、《全國室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)，施工企業(yè)管理規(guī)定》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議。 一、工程概況 工程名稱：_____________室內(nèi)裝飾工程 工程地點(diǎn)：________________________ 承包范圍：____________________________________ 承包方式：施工承包，包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全、包文明施工。 工程質(zhì)量：按本合同第5條約定標(biāo)準(zhǔn) 合同價(jià)：__________________元整。全部或部分房屋，清除影響施工的障礙物。 甲方負(fù)責(zé)對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。 乙方負(fù)責(zé)合同履行，按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。嚴(yán)格按照圖紙或作法說明進(jìn)行施工，做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。 遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線、古樹名木不受損壞。擾民問題及周圍單位的關(guān)系。 工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。 四、關(guān)于材料供應(yīng)的約定 甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供材料、設(shè)備表》。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異，乙方應(yīng)及時(shí)向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責(zé)任由甲方承擔(dān)。 乙方提供的材料：詳見附件三《主材料報(bào)價(jià)單》。如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。如已使用，對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。 五、關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定 本工程執(zhí)行DB086297《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、DB31301999《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》____市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。 六、關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定 推薦合同范本： 20XX年施工合同（集合12篇） 合同工程師工程師（熱門10篇） 項(xiàng)目合同范本大全（匯編4篇） 學(xué)校保潔合同（推薦13篇） 工程居間合同簡單范本（必備10篇） 合作社入股協(xié)議書范本（匯總8篇） 水泥購銷的合同（必備5篇） 貨物代理運(yùn)輸合同（熱門8篇） 進(jìn)場施工前后____日支付____________元整，工程進(jìn)度過半支付____________元整，工程完工支付____________元整，剩余款項(xiàng)____________元于工程完工后三個(gè)月支付。 主材單價(jià)均以簽約以后的材料報(bào)批核定為結(jié)算依據(jù)，其余人工單價(jià)、輔料單價(jià)、綜合費(fèi)用按合同清單計(jì)價(jià)，不因任何因素而調(diào)整。合同中有類似項(xiàng)目的，以類似項(xiàng)目單價(jià)為基礎(chǔ)，按預(yù)算計(jì)價(jià)原則調(diào)整后作為結(jié)算單價(jià)。 在施工過程中，甲方提出設(shè)計(jì)修改意見及增減工程項(xiàng)目時(shí)須提前與乙方聯(lián)系，在簽訂《工程項(xiàng)目變更單》后，方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。 七、工程竣工：乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗(yàn)收，甲方應(yīng)自接到通知____日內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收移交手續(xù)。如通過竣工驗(yàn)收，甲方應(yīng)承認(rèn)原竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和其他相關(guān)費(fèi)用。事后，若甲方要求復(fù)驗(yàn)，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。 九、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定： 甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責(zé)任的，甲方負(fù)責(zé)和賠償。 十、違約責(zé)任 由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方__元。 由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。 乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故，由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。 當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解解決不成時(shí)，可以按照本合同約定向 ―――市仲裁委員會(huì)申請仲裁 ―――人民法院提起訴訟。任何一方需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。 施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，可視為本合同解除。合同附件為本合同的組成部分。 第一條工程項(xiàng)目 一、工程名稱：麻城宋埠40MW光伏發(fā)電項(xiàng)目光伏板安裝工程 二、工程地點(diǎn)：麻城宋埠 三、承包方式：包工、包機(jī)械、包安全 第二條工程期限 合同工期總?cè)諝v天數(shù)10天 第三條工程價(jià)款、結(jié)算及付款方式 本合同實(shí)行固定單價(jià)按實(shí)結(jié)算，經(jīng)雙方約定，光伏板安裝工程按每組300元/組。 工程量的確認(rèn)，所有工程量需雙方到現(xiàn)場進(jìn)行核對，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的按單價(jià)安裝組數(shù)進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算。 乙方安裝光伏板必須達(dá)到組與組之間高差不大于1cm。 乙方需每天對自己成員進(jìn)行安全檢查，保證施工現(xiàn)場零事故。 第五條安全施工 乙方必須注意安全事項(xiàng)，保證安裝前對其相關(guān)人員進(jìn)行安全教育。 第六條獎(jiǎng)懲責(zé)任 如8月20日前安裝達(dá)到1MW光伏板安裝，則按1MW=50000元標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算。 第七條糾紛解決辦法因本合同產(chǎn)生糾紛，如協(xié)商無法解決，雙方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。