【正文】 同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。雙方另有約定的，按約定的方法計算?！　〗惶岫ㄗ魑锲谙迲?yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行?！　‘?dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商?！　《ㄗ鞣綉?yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。（價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。　　承攬方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見?！　≡牧系任锲方唬ㄌ幔┤掌谟嬎?，雙方協(xié)商。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知作方調(diào)換或補齊?！　〉谝粭l加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量　　第二條加工成品質(zhì)量要求：　　第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：　　用定作方原材料完成工作?！　。┖贤炗喌兀糊堮R潭區(qū)王氏大酒店　　特別條款：雙方明確知曉本合同為承攬合同，甲方不承擔(dān)乙方以及乙方人員的工資、人身傷害賠償、財物受損賠償?shù)热魏畏韶?zé)任?！　。ㄋ模┖贤行谥痢！　。ǘ┮曳皆诒竞贤炗喓蠊こ滩坏棉D(zhuǎn)包。由于甲方使用不當(dāng)或不可抗力或不可遇見原因造成的問題，甲方按實際發(fā)生費用支付乙方維修費用。其它約定：　　因氣候、停電等不可抗力或不可預(yù)見因素造成的工期延誤，經(jīng)雙方確認(rèn)后可以順延。　　施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，解除本合同。任何一方需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補充協(xié)議?！　∈丶s方為維護自己的權(quán)益，向人民法院訴訟，所花費的律師費、誤工費、交通費，都由違約方承擔(dān)?！　∮捎谝曳皆蛴馄诳⒐さ?，每逾期一天，乙方向甲方支付的違約金?！　∥唇?jīng)甲方許可，乙方不得攜帶任何甲方供應(yīng)的裝修材料出門，若發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象按材料價格加倍賠償。　　乙方如因施工原因需居住在現(xiàn)場，日常用水、用電等必須注意安全，工地發(fā)生工傷由乙方負(fù)責(zé)?！　”ＷC裝飾裝修現(xiàn)場的整潔，竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作?！　∥唇?jīng)甲方同意及有關(guān)部門批準(zhǔn)，施工中不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線?！　〉谒臈l有關(guān)安全生產(chǎn)和防火等的現(xiàn)場管理約定：　　嚴(yán)格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環(huán)境污染。　　第三條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定　　乙方的工程質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合國家的相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。甲方供應(yīng)的材料按時抵達現(xiàn)場后，由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)造成的損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料應(yīng)符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場，甲乙方應(yīng)辦理交接手續(xù)?！　〉诙l材料供應(yīng)的約定　　甲方提供的材料　　乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單，并注明所需要材料的數(shù)量。有關(guān)承攬合同合集15篇有關(guān)承攬合同1　　甲方：（發(fā)包方）　　乙方：（承包方）　　附：身份證復(fù)印件電話號碼　　本著互相信任的原則，就甲方的工程達成以下協(xié)議。　　第一條工程概況　　裝修施工地點：　　工期：年 月 日至 年 月 日　　本項工程預(yù)計費用 元人民幣。甲方應(yīng)按時提供乙方需要的材料。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料有質(zhì)量問題或規(guī)格差異，應(yīng)及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責(zé)任由甲方承擔(dān)。　　甲方采購供應(yīng)的裝飾材料，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝飾裝修，非經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作他用?！　∫曳阶詭┕さ谋仨毠ぞ撸ㄥF子、切割片等），安全帽、安全帶等，要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔(dān)工具維修費和損耗費用?！　」こ炭⒐ぃ阂曳綉?yīng)提前兩天通知甲方驗收，甲方在接到通知3日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收手續(xù)。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關(guān)系。　　工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護?！　∝?fù)責(zé)裝飾裝修所產(chǎn)生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次?！　∫曳綉?yīng)做好施工材料保管工作，禁止閑雜人等進入現(xiàn)場?！　〉谖鍡l關(guān)于工程價款、承包內(nèi)容、施工工藝、結(jié)算的約定：　　工程款付款方式：　　布管驗收合格后支付工錢的%，水電完工后支付%，整體竣工驗收合格后支付%　　乙方承包內(nèi)容：（可以選擇）　　1）水電開槽、布線、穿線、埋槽　　2）有水電施工過程的垃圾清運（每天現(xiàn)場整理裝袋）　　3）水電施工的穿墻、打孔、切割　　4）開關(guān)面板安裝　　5）小五金、馬桶、的安裝　?。┖笃跓艟叩陌惭b　　工程結(jié)算方式：　　按實結(jié)算：總價結(jié)算：元/平米（套內(nèi)面積）　　第六條違約責(zé)任：　　甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付的違約金?！　〉谄邨l糾紛處理方式：　　雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商無效的，提交合同簽訂地四川省瀘州市龍馬潭區(qū)人民法院（機關(guān)）訴訟解決?！　〉诎藯l合同的變更和解除：　　合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應(yīng)以書面形式提出，并按合同總價款10%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)?！　〉诰艞l?！　”Ｐ奁趦?nèi)由于乙方的施工和產(chǎn)品造成的質(zhì)量問題由乙方免費維修，在接到甲方通知后4小時內(nèi)必須到達現(xiàn)場。　　第十條附則　?。ㄒ唬┍竞贤?jīng)甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效?！　。ㄈ┍竞贤皇絻煞?，甲、乙雙方各執(zhí)一份?！　。ㄎ澹┧姽こ瘫Ｐ弈?，超過保修期乙方來維護甲方應(yīng)支付相應(yīng)費用。　　甲方簽字（蓋章）：　　乙方簽字（蓋章）：　　年 月 日有關(guān)承攬合同2　　承攬方：　　定作方：　　定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換?！　〉谒臈l技術(shù)資料、圖紙由承攬方提供?！　〕袛埛綄τ诔袛埖墓ぷ?，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品?！　〉谖鍡l總價款為合同簽訂后，訂作商付給承攬方元（即總價款的%），在加工量達到%，定作方付給承攬方元（即總價款的%），在加工量全部完成時，在定作方驗收合格后支付給承攬方元（即總價款的%），預(yù)留元作為質(zhì)保金一年后付清?！　〉诹鶙l驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法　　按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。　　第七條交貨的時間和地點交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處，時間為簽訂合同之日起計算30日。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。）　　第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)　　第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)　　第十條結(jié)算方式及期限　　第十一條其它　?。ㄈ纾焊鶕?jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。2。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。等等。　　交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分?！　∮馄诮桓抖ㄗ魑铮òǚ敌蕖⒏鼡Q、補交等），應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金__元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。　　不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__％（30－50％的幅度）或酬金總額的__％（30－50％幅度）違約金。　　未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。　　第十三條定作方的違約責(zé)任　　中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。　　超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費?！　〕^合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金?！　∽兏桓抖ㄗ魑锏攸c或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費用?！　〉谑鍡l糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式__份，交__（如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份?！　〉谝粭l廣告承攬要求　　1．1 項目：________　　1．2 制作地點：________　　1．3 顏色、規(guī)格或材料：按委托方確定的設(shè)計稿制作，以委托方簽字稿為準(zhǔn)；　　1．4 起訖時間、日期：________年________月________日　　第二條、廣告制作費及支付方廣告制作費　　2．1廣告制作與安裝費　　乙方按甲方要求進行加工制作?！　〉谌龡l