【正文】 　　數(shù)量　　單價(jià)　　價(jià)款或酬金（元）　　金額： 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分　　產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：______________________________________________　　原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：________________________________________　　履行的期限、地點(diǎn)和方式：__________________________________________________　　驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：__________________________________________________________　　結(jié)算方式：________________________________________________________________　　違約責(zé)任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔(dān)違約責(zé)任。　　第十九條合同未盡事宜雙方共同協(xié)商?！　〉谑鶙l本合同簽訂地點(diǎn)（填寫到縣級）　　第十七條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效?！　?在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔(dān)責(zé)任?！　?變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人）時(shí),承擔(dān)因此多支出的費(fèi)用?！　?超過合同約定日期付款，每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金，直至付清時(shí)止?！　?未按合同約定的時(shí)間向承攬人提供原材料的,承攬人有權(quán)解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失；承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期應(yīng)當(dāng)順延外,定作人還應(yīng)當(dāng)支付承攬人停工待料的損失。　　 其它違約責(zé)任：（如無內(nèi)容，在空格處劃線）　　第十三條 定作人的違約責(zé)任：　　 中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,賠償因此給承攬人造成的損失?！　?承攬人未按定作人的技術(shù)保密要求采取妥善措施，造成定作人的保密性技術(shù)泄漏，或被竊取的，承攬人應(yīng)向定作人承擔(dān)違約金 元?！　?擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權(quán)拒收,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失?！　?由于保管不善致使定作人提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作人因此造成的損失?！　?未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失?！　?交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作人仍然需要的，應(yīng)當(dāng)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交部分定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。　　第十一條 定金及預(yù)付款　　 定作人向承攬人交付定金的數(shù)額：（大、小寫兩種形式填寫）　　 定作人向承攬人交付定金的時(shí)間：（寫明年、月、日）　　 定作人向承攬人交付預(yù)付款的數(shù)額：（大、小寫兩種形式填寫）　　 定作人向承攬人交付預(yù)付款的時(shí)間：（寫明年、月、日）　　第十二條 承攬人的違約責(zé)任：　　 未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若定作人同意接受的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意接受的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換?！　〉诎藯l 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：　　 包裝要求：（應(yīng)具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等）　　 費(fèi)用負(fù)擔(dān)：（寫明包裝費(fèi)用由哪方承擔(dān) ）　　第九條 運(yùn)輸方式及費(fèi)用負(fù)擔(dān)　　 定作物的運(yùn)輸方式：（寫明是汽車、火車、水運(yùn)或其他方式）　　 運(yùn)輸費(fèi)用由（如無內(nèi)容，在空格處劃線）承擔(dān)?！　〉谄邨l 交（提）定作物的時(shí)間和地點(diǎn)　　 雙方約定由定作人自提定作物　　 自提定作物的時(shí)間：（寫明年、月、日）　　 自提定作物的地點(diǎn)：（寫明詳細(xì)地址不可省略）　　 雙方約定由承攬人送交定作物　　 送交定作物的時(shí)間：（，則在空格處劃線）　　 送交定作物的地點(diǎn)：（，則在空格處劃線）　　 任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應(yīng)當(dāng)事先與對方達(dá)成協(xié)議，所達(dá)成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力?！　?對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷，定作人有權(quán)要求退換，并視為質(zhì)量不符合約定?！　?承攬人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品?！　?發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作人,定作人應(yīng)當(dāng)在接到通知之日起3日內(nèi)回復(fù)并提出修改意見。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則定作人有權(quán)解除本合同，承攬人承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任?！　?用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標(biāo)準(zhǔn)提供：　　材料名稱　　規(guī)格型 號　　計(jì) 量單 位　　數(shù) 量　　質(zhì) 量　　提供日 期　　消 耗 定 額　　單價(jià)（元）　　總金額　?。ㄗⅲ喝缈崭癫粔蛴?，可以另設(shè)合同附件，寫明見合同附件二）　　 定作人于年月日之前提供原材料?！　〉谒臈l 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量　　 用承攬人原材料完成工作的,定作人有權(quán)對原材料進(jìn)行檢驗(yàn)。關(guān)于承攬合同匯編九篇承攬合同 篇1　　定作人：（填寫全稱）　　承攬人：（填寫全稱）　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定，為明確定作人與承攬人的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。　　第一條 定作物情況（如有其它約定內(nèi)容可另設(shè)合同附件，寫為見合同附件一）　　 品名：（應(yīng)填寫定作物的正式名稱，不可用其簡稱或俗名代替）　　 規(guī)格：（應(yīng)寫明定作物具體的規(guī)格型號）　　 數(shù)量：（具體寫明定作物的數(shù)量，并注明單位）　　 備注：（如無內(nèi)容，在空格處劃線）　　第二條合同價(jià)款　　 合同價(jià)款總額：（應(yīng)以大、小寫兩種形式填寫，并注明幣種）　　 付款方式：（應(yīng)詳細(xì)寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式）　　 付款時(shí)間：（寫明年、月、日）　　第三條 加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：　　 質(zhì)量要求：（應(yīng)明確填寫要達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是國標(biāo)還是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，必須要寫全稱）　　 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)如硬度、強(qiáng)度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學(xué)參數(shù)）　　 以封存樣品為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。（注：分批次提供的或按工序要求提供的，可具體化）　　,不符合要求的,應(yīng)在收到后日內(nèi)通知定作人調(diào)換或補(bǔ)齊。　　第五條 技術(shù)資料、圖紙的提供　　 定作人負(fù)責(zé)提供技術(shù)資料和圖紙。定作人未答復(fù),承攬人有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償?！　〉诹鶙l 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法　　 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：（寫明是以國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或封樣進(jìn)行驗(yàn)收）　　 驗(yàn)收方法：（寫明全部或抽樣驗(yàn)收的方法）　　 定作人驗(yàn)收承攬人所完成定作物的時(shí)間：（寫明具體時(shí)間年、月、日）　　 定作人驗(yàn)收承攬人所完成定作物的地點(diǎn)：（寫明詳細(xì)地址）　　 驗(yàn)收前承攬人應(yīng)當(dāng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明?！　?雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí),以（寫明檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)）對定作物質(zhì)量的認(rèn)定為準(zhǔn)?！　?交（提）定作物日期的計(jì)算：承攬人自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時(shí)間?！　〉谑畻l定作物的保修　　 定作物保修期：（如保修期從何時(shí)起到何時(shí)止 ）　　 在保修期內(nèi)承攬人免費(fèi)提供保修服務(wù)。經(jīng)過修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),定作人有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償?！　?未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用?！　?逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作人支付未交定作物總價(jià)的（如未約定則在空格處劃線）%的違約金?！　?不能交付定作物的應(yīng)當(dāng)向定作人支付不能交付定作物總價(jià)的（如未約定則在空格處劃線）％的違約金。　　 未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬人承擔(dān)相應(yīng)的損失。如定作人要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作人要求完成,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。　　 因承攬人原因致使定作物造成的侵權(quán)責(zé)任和損失，由承攬人承擔(dān)?！　?在合同履行過程中由于定作人的原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行,定作人應(yīng)向承攬人支付未履行部分價(jià)款總值的％的違約金?！　?超過合同約定期限領(lǐng)取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價(jià)‰的違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬人實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)?！　?無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。　　 其它違約責(zé)任：（如無內(nèi)容，在空格處劃線）　　第十四條不可抗力　　 在合同約定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失。　　第十五條 爭議的解決方式　　因本合同發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成，雙方約定通過訴訟程序解決，訴訟管轄地法院為（根據(jù)有利于我方的原則，在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一，涉及鐵路工程的可選擇鐵路運(yùn)輸法院）法院?！　〉谑藯l 本合同一式份，定作人執(zhí)份，承攬人執(zhí)份?！　《ㄗ魅耍海ü拢? 承攬人： （公章）　　住所： 住所：　　法定代表人或 法定代表人或　　委托代理人： 委托代理人：　　電話： 電話：　　傳真： 傳真：　　開戶銀行： 開戶銀行：　　賬號： 賬號　　郵政編碼： 郵政編碼：　　合同簽訂時(shí)間： 年 月 日承攬合同 篇2　　定作方：______________（簡稱甲方）　　承攬方：______________（簡稱乙方）　　經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。　?。?）承攬方的違約責(zé)任：不能交