【正文】 無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。第十二條 承攬方的違約責(zé)任：未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。2．交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。第七條 交（提）貨的時間和地點：1．交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：1．按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。3．定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。3．原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。2．用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。第一條 加工成品：┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐│品名 │規(guī)格 │單位 │數(shù)量 │備注 │├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤│ │ │ │ │ │├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤│ │ │ │ │ │└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘第二條 加工成品質(zhì)量要求:________________________________________________第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：1．用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。本合同自雙方簽字日起生效，合同本人一式四份，甲乙雙方各執(zhí)二份。十一、未盡事宜雙方協(xié)商解決，如不能協(xié)商解決，可以向__________法院提起訴訟。九、項目合作過程中，雙方往來的技術(shù)文件，在相應(yīng)責(zé)任人簽字后可生效。七、保密義務(wù)合同履行期間，乙方對甲方提供的所有設(shè)計信息、商業(yè)秘密承擔(dān)保密義務(wù)，對甲方選定的圖紙、方案應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保密；保證不以任何渠道向任何第三方透漏甲方的技術(shù)信息；甲乙方對雙方之間的合作成果，本洗衣的內(nèi)容以及本協(xié)議的存在富有保密義務(wù)，未經(jīng)對方書面許可，另一方不得向任何第三方泄露；保密義務(wù)的有效期限至本合同終止后_____年。六、知識產(chǎn)權(quán)甲方應(yīng)對其選用的方案所涉及的知識產(chǎn)權(quán)承擔(dān)全部責(zé)任。甲方應(yīng)能理解設(shè)計的復(fù)雜性，對項目執(zhí)行過程中可能的設(shè)計局部或細(xì)節(jié)調(diào)整和因此帶來的模具調(diào)整給予支持。甲方應(yīng)確認(rèn)設(shè)計要求，提供基本的實際資料，并對前期的設(shè)計舒服進(jìn)行書面確認(rèn)。五、雙方責(zé)任和義務(wù)乙方為甲方安排專人負(fù)責(zé)造型、結(jié)構(gòu)、模具跟進(jìn)三個階段，項目啟動后向甲方提供項目組成員名單及聯(lián)系方式。模具驗收或試產(chǎn)________后三日內(nèi)，支付余款。外觀造型效果圖通過甲方評審后三日內(nèi)，甲方再支付項目費用的______%（人民幣_______元）。其他費用如：手板、模具的加工及調(diào)色費用由甲方負(fù)擔(dān)。提交整機(jī)裝配材料清單（需要甲方配合）。根據(jù)合同法的規(guī)定，承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應(yīng)該負(fù)損害賠償責(zé)任。不管哪方提供，均要約定對原材料的質(zhì)量要求。三、成果形成提交造型效果圖、表面處理說明文而建、絲印文件；提交三位結(jié)構(gòu)電子文件，加工分類表、二維結(jié)構(gòu)電子圖及圖紙文件（只標(biāo)注重要的檢驗尺寸，以及開模所需要的必要尺寸）。如果質(zhì)量是以樣品為準(zhǔn)，除了雙方封存樣品外，還應(yīng)有樣品質(zhì)量描述的書面材料。風(fēng)險提示：加工承攬業(yè)務(wù)切忌質(zhì)量約定不清或口頭約定質(zhì)量，目的在于避免發(fā)生糾紛。在合同執(zhí)行過程中，前一階段的成果得到甲方書面確認(rèn)后，乙方才會安排項目下一階段的工作。二、設(shè)計要求及項目計劃進(jìn)度設(shè)計要就按雙方溝通后簽署的技術(shù)文件；項目各個階段工作完成時間，參照《項目設(shè)計計劃進(jìn)度表》；工作時間不包含周日、周六下午及國家法定節(jié)假日（如五一、十一、春節(jié)等），不包含甲方評審和確認(rèn)時間。雙方不愿協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的，雙方商定，采用以下第（____）種方式解決。十二、違約金或者損失賠償額的計算方法違反本合同約定，違約方應(yīng)當(dāng)按《中華人民共和國合同法》規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任。 本合同的履行方式：________________________________七、技術(shù)情報和資料的保密__________________________________________________八、技術(shù)協(xié)作和技術(shù)指導(dǎo)的內(nèi)容__________________________________________________九、風(fēng)險責(zé)任的承擔(dān)在履行本合同的過程中，確因在現(xiàn)有水平和條件下難以克服的技術(shù)困難，導(dǎo)致研究開發(fā)部分或全部失敗所造成的損失，風(fēng)險責(zé)任由________承擔(dān)。本項目研究開發(fā)經(jīng)費及報酬：___________元其中：甲方提供____元，乙方提供____元。依據(jù)《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，合同雙方就___________________項目的技術(shù)開發(fā)（該項目屬_________計劃），________經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。八、委托代理人簽訂本合同書時，應(yīng)出具委托證書。七、其他：合同如果是通過中介機(jī)構(gòu)介紹簽訂的，應(yīng)將中介合同作為本合同的附件。六、技術(shù)情報資料的保密：包括當(dāng)事人各方情報和資料保密義務(wù)的內(nèi)容、期限和泄漏技術(shù)秘密應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。 提交開發(fā)成果可采取下列形式：、工藝規(guī)程、材料配方和其他圖紙、論文、報告等技術(shù)文件；、磁帶、計算機(jī)軟件；、微生物菌種；、樣機(jī)；。三、計劃內(nèi)項目應(yīng)填寫國務(wù)院部委、省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市、地、市（縣）級計劃，不屬于上述計劃的項目此欄劃（/）表示。第十四條 其他約定事項：_____________________________________定做人： 承攬人： 單位地址： 單位地址： 法人代表： 法人代表： 聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：篇三：承攬合同范本：技術(shù)開發(fā)承攬合同范本承攬合同范本：技術(shù)開發(fā)承攬合同范本承攬合同范本：技術(shù)開發(fā)承攬合同書項目名稱：________________________________委托方（甲方）__________________________研究開發(fā)方（乙方）______________________填寫說明一、“合同登記編號”的填寫方法：二、技術(shù)開發(fā)合同是指當(dāng)事人之間就新技術(shù)、新工藝和新工藝的新材料及其系統(tǒng)的研究開發(fā)所訂立的合同。 第十二條 違約責(zé)任：______________________。第十條 定做人解除承攬合同應(yīng)及時書面通知承攬人。材料檢驗方法：_______第六條 定做人（是/否）允許承攬項目中的主要工作由第三人完成。依法向________________________所在地有管轄權(quán)的人民法院起訴。協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第__________種方式解決：__________提交位于________________(地點)的_________________仲裁委員會仲裁。否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。上述郵寄送達(dá)地址同時作為有效司法送達(dá)地址。電子郵箱：____________________________________。聯(lián)系人：___________________________________。電子郵箱：___________________________________。聯(lián)系人：___________________________________。因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償金，同時每延誤一天，乙方應(yīng)按合同總價款的_____%向甲方支付違約金，延誤超過 天時，甲方有權(quán)解除本合同，并不再支付合同尾款。，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限。履行本合同的過程中，不得侵犯所在單位(如有)及任何第三方的商業(yè)秘密、知識產(chǎn)權(quán)及其它合法權(quán)利。如因服務(wù)需要乙方需配帶甲方標(biāo)志、辦理員工卡或辦理與甲方員工類似的手續(xù)，亦不代表雙方建立勞動關(guān)系。，由乙方自行負(fù)責(zé)，甲方對此不承擔(dān)任何責(zé)任。五、確認(rèn)與聲明，無需到甲方處坐班，乙方自擔(dān)風(fēng)險，自負(fù)盈虧，自行以符合安全規(guī)范和技術(shù)規(guī)范的方式履行合同。如需要開具發(fā)票，則甲方應(yīng)另行承擔(dān)乙方支出的稅費成本。戶名：_________________________________。：__________________________________。第二筆款：__________￥________元(合同總金額的________%)，于甲方驗收通過后的______個工作日內(nèi)支付。，由甲方驗收通過后按合同約定付清。二、價格與支付：__________人民幣(大寫)_________(￥_________元)。：__________驗收后_______個月。：__________自_______年______月_______日起至______年_______月________日止，按日歷工期計算。未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換、補齊的，由乙方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。乙方自收到甲方提供的原材料之日起_______日內(nèi)檢驗完畢，不符合要求的，應(yīng)在收到原材料后_______日內(nèi)通知甲方調(diào)換或補齊。否則，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。，不得轉(zhuǎn)委托他人。甲方簽字（蓋章）：乙方簽字（蓋章）：時間：時間：第三篇：承攬合同承攬合同范本1甲方(委托方)：__________身份證號：__________聯(lián)系電話：__________乙方(承攬方)：__________身份證號：__________聯(lián)系電話：__________依照《中華人民共和國民法典》以及相關(guān)規(guī)定，就乙方承攬甲方房屋土建建筑主體事宜，甲、乙雙方經(jīng)平等自愿協(xié)商，簽訂本協(xié)議：一、承攬事項，甲方向乙方支付報酬。十二、其他約定事項：十三、本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成的，在泉陽林區(qū)人民法院提起訴訟。發(fā)生不可抗力導(dǎo)致合同無法履行的。乙方未完成承攬工作擅自解除合同的，甲方不予支付已經(jīng)完工的工作價款，給甲方造成損失的應(yīng)給予賠償。乙方勞務(wù)成果不合格的，應(yīng)無償返工，因返工而造成超過合同規(guī)定工期的，應(yīng)按照逾期完工承擔(dān)違約責(zé)任。乙方逾期完成承攬工作的，每逾期一日向甲方支付合同價款支付千分之五的違約金。乙方自主安排工作計劃和進(jìn)度，按期完成承攬工作任務(wù)。乙方自行承擔(dān)安全設(shè)施、安全教育、勞動保護(hù)的安全生產(chǎn)責(zé)任。乙方應(yīng)遵守林業(yè)政策、護(hù)林防火等方面的法律、法規(guī)，接受有關(guān)行政主管部門的檢查。甲方在乙方承攬的工作完成后，應(yīng)按規(guī)定的時間及時進(jìn)行驗收和結(jié)算。九、雙方的權(quán)利和義務(wù)合同簽訂后甲方應(yīng)告知乙方承攬工作區(qū)域的具體界限，并派出管理人員對乙方完成的作業(yè)成果定期檢驗。八、結(jié)算甲方在出具驗收合格手續(xù)后與乙方進(jìn)行結(jié)算。甲方應(yīng)按照同行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)及本合同第三條規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收。五、承攬作業(yè)地點：六、乙方承攬工作期限：自年月日起至年月日止。承攬作業(yè)人員的勞動保護(hù)用品費、安全教育費和氣候變化等因素造成的停工工資。承攬作業(yè)人員所有的福利方面和補助費。（二）附加費：（費率20％）內(nèi)容包括：承攬作業(yè)人員因工、非因工負(fù)傷、疾病的醫(yī)療費、就醫(yī)路費、住院費、補助費救濟(jì)費及因工、非因工死亡的喪葬費、撫恤費、補助費、救濟(jì)費。甲方簽字（蓋章）：乙方簽字（蓋章）：時間：時間：承 攬 合 同委托方：（以下簡稱甲方）承攬方：（以下簡稱乙方）根據(jù)〈〈中華人民國和國合同法〉〉第十五章關(guān)于承攬合同的規(guī)定，經(jīng)過甲、乙雙方充分協(xié)商約定，由乙方承擔(dān)甲方的作業(yè)，并約定以下條款以便雙方共同遵守。