【正文】 員，在 工程項目的事前、事中、事后應遵守以下規(guī)定： （一）不準向乙方索要或接受回扣、禮金、有價證券、貴重物品和好處費、感謝費等；不準在乙方報銷任何應由甲方或個人支付的費用。發(fā)現(xiàn)對方在業(yè)務活動中有違反本合同行為的，有及時提醒對方糾正的權利和義務。 （三）業(yè)務活動必須堅持公開、公平、公正、誠信、透明的原則（除法律 法規(guī)認定的商業(yè)秘密和合同文件另有規(guī)定者除外），雙方人員不得為獲取不正當?shù)睦?，就工程費用、材料供應、工程量變動、工程驗收、工程質(zhì)量等問題進行私下商談或達成默契，不得損害國家利益，違反工程建設管理規(guī)章制度。 第一條 甲乙雙方的權利和義務 （一）嚴格遵守國家關于市場準入、勘測設計、施工監(jiān)理、招標投標、工程施工、設備安裝和市場經(jīng)營活動等有關法律法規(guī)和相關政策，以及廉政建設和各項規(guī)定。 1其他相關工作。 1按照委托人簽訂的工程保險合同，做好施工現(xiàn)場工程保險合同的管理。做好施工現(xiàn)場的監(jiān)理記錄與信息反饋，做好監(jiān)理文檔管理工作，合同期限屆滿時按照檔案管理要求整理、歸檔并移交委托人。 1按有關規(guī)定參加工程驗收，負責完成監(jiān)理資料的匯總、整理，協(xié)助委托人檢查承包人的合同執(zhí)行情況；做好驗收的各項準備工作或者配合工作，提供工程監(jiān)理資料，提交監(jiān)理工作報告。審查承包人提出的安全技術措施、專項施工方案，并檢查實施情況；檢查防洪度汛措施落實情況；參與安全事故調(diào)查。協(xié)助委托人編制付款計劃；審查承包人提交的資金流計劃；核定承包人完成的工程量，審核承包人提交的支付申請，簽發(fā)付款憑證；受理索賠申請，提出處理建議意見；處理工程變 更。審查承包人的質(zhì)量保證體系和措施；審查承包人的實驗室條件； 27 依據(jù)工程施工合同文件、設計文件、技術標準，對施工全過程進行檢查，對重要部位、關鍵工序進行旁站監(jiān)理；按照有關規(guī)定，對承包人進場的工程設備、建筑材料、建筑構配件、中間產(chǎn)品進行跟蹤檢測和平行檢測，復核承包人自評的工程質(zhì)量等級；審核承包人提出的工程質(zhì)量缺陷處理方案，參與調(diào)查質(zhì)量事故。當實施進度發(fā)生較大偏差時，要求承包人調(diào)整進度計劃；向委托人提出調(diào)整控制性進度計劃的建議意見。 進度控制。 審核按工程施工合同文件約定應由承包人提交的設計文件。 全面管理工程施工合同，并報委托人批準。 其他相關業(yè)務。 (二 )采購方面 協(xié)助委托人進行采購招標。 審核承包人對施工圖的意見和建議，協(xié)助委托人會同設計人進行研究。 主持或與委托人聯(lián)合主持設計技術交底會議，編寫會議紀要。具體內(nèi)容執(zhí)行國家、地方、行業(yè) 有關規(guī)范、規(guī)定。 第四十六條 履約保證金在工程完工驗收通過后 30 天內(nèi)無息退還。 二、仲裁機構為： 寧波仲裁委員會。 上述條款支付違約金并不能解決本合同規(guī)定的監(jiān)理人的任何責任和義務，如在限期內(nèi)監(jiān)理人未能按委托人的要求及時整改，則委托人有權終止本合同，并保留進一步索賠的權利，由此造成的各項損失均由監(jiān)理人承擔。 （ 4）監(jiān)理人保證辦公及檢測設備投入量必須滿足委托人及相關水利工程建設質(zhì)量檢測強制性規(guī)定的要求，未達到的違 約金限額為暫定監(jiān)理人報酬的 2%。未經(jīng)委托人同意不得擅自更換項目總監(jiān)理工程師及其他監(jiān)理工程師（即使委托人同意也應履行相關備案手續(xù)）。 （ 3）因監(jiān)理人原因造成進度控制落后與施工工期賠償額為 2020 元 /天，監(jiān)理人應按投標承諾的監(jiān)理人員實際到位，常駐現(xiàn)場。 （ 2）監(jiān)理人保證監(jiān)理工程的進度控制達到建設目標。 （ 1）監(jiān)理人保證使監(jiān)理工程的安全文明生產(chǎn)達到招標文件規(guī)定的要求（招標文件規(guī)定的要求為：監(jiān)理現(xiàn)場服務期期間，在監(jiān)理人的監(jiān)理范圍內(nèi)不發(fā)生壹人及以上重傷或死亡事故）。 第四十一條 因委托人延期支付監(jiān)理服務酬金而向監(jiān)理人支付逾期付款違約金的計算辦法： 按中國人民銀行規(guī)定的同期貸 款利率計算 。 第三十三條 監(jiān)理附加服務酬金的計取與支付方法： 24 一、計取方法為：在監(jiān)理補充協(xié)議中另行明確； 二、支付方式為：在監(jiān)理補充協(xié)議中另行明確； 三、支付時間為：在監(jiān)理補充協(xié)議中另行明確； 違約責任 第四十條 委托人違約，應支付給監(jiān)理人違約金。 實際工程量完成 50%時，支付至監(jiān)理服務費的 40%，監(jiān)理服務范圍內(nèi)所有工程完工驗收通過后十五天內(nèi)支付至監(jiān)理服務費的 80%，工 程造價經(jīng)審計部門審定且竣工驗收合格后 1 個月內(nèi)結算實際應付監(jiān)理費并結清余款。 監(jiān)理服務酬金 第三十二條 監(jiān)理正常服務酬金支付方法： 監(jiān)理人報酬 =《建設工程監(jiān)理與相關服務收費 標準》（發(fā)改價格 [2020]670 號）（ 1+中標浮動率），其中取費基數(shù)為 監(jiān)理服務范圍內(nèi)施工竣工審定價。 第三十條 委托人委托監(jiān)理人主持的分部工程驗收： 中間結構驗收、隱蔽工程驗收等。 第二十七條 需旁站監(jiān)理的工程重要部位是： 河道開挖 、回填、河道 疏浚 、砼工程、砌石、景觀綠化、 隱蔽工程 等。 監(jiān)理人的義務 23 第二十條 監(jiān)理服務內(nèi)容： 本工程施工圖范圍內(nèi)的所有工程全過程監(jiān)理 及本監(jiān)理標段施工階段對施工過程中的質(zhì)量、進度、投資控制、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、現(xiàn)場各個進場單位（包括不僅限于：建設單位、項目現(xiàn)場管理單位、施工單位及其他進場單位）的協(xié)調(diào)、配合；合同、信息等方面的協(xié)調(diào)管理；保修階段檢查和記錄工程質(zhì)量缺陷，對缺陷原因進行調(diào)查分析并確定責任歸屬，審核修復方案監(jiān)督修復過程并驗收，審核修復費用等全過程監(jiān)理服務。 第九條 委托人 賦 予監(jiān)理人的其他權利： / 委托人的義務 第十條 委托人向監(jiān)理機構免費提供的資料為： 序號 資料名稱 份數(shù) 提供時間 收回時間 保存和保密要求 1 工程項目批準文件 1 本 合同簽定后 7 天內(nèi) 監(jiān)理任務結束后 保存完整 2 初步設計報告及圖紙 1 本合同簽定后 7 天內(nèi) 監(jiān)理任務結束后 保存完整 3 施工招標文件 1 根據(jù)進度提供 監(jiān)理任務結束后 保存完整，不得泄密 4 施工圖 2 根據(jù)進度提供 竣工后返回 2 份 保存完整，不得泄密 5 施工承包合同 1 施工合同簽定后 3 天 監(jiān)理任務結束后 保存完整，不得泄密 第十一條 委托人對監(jiān)理機構書面提交并要求作出決定的事宜作出書面決定并送達的時限：一般文件 7 天；緊急事項 3 天；變更文件 3 天。 委托 人的權利 第七條 當監(jiān)理人發(fā)生下列違約情形時，委托人有權解除合同并沒收履約保證金：未經(jīng)發(fā)包人書面同意擅自更換監(jiān)理人員； 項目總監(jiān)理工程師 每月駐工地時間少于22 天的； 因監(jiān)理人原因?qū)е掳l(fā)生質(zhì)量、安全事故或較大經(jīng)濟損失的。獎勵辦法在專用合同條款中約定。 第四十四條 在爭議協(xié)商、調(diào)解、仲裁或起訴過程中，雙方仍應繼續(xù)履行本合同約定的責任和義務。 爭議的解決 第四十三條 本合同發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決；也可由工程項 目主管部門或合同爭議調(diào)解機構調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解未果時，經(jīng)當事人雙方同意可由仲裁機構仲裁；或向人民法院起訴。 21 第四十一條 委托人未按合同條款第三十二條、第三十三條、第三十四條約定支付監(jiān)理服務酬金，除按專用合同條款約定向監(jiān)理人支付逾期付款違約金外，還應繼續(xù)履行合同約定的支付義務。 第三十九條 本合同在監(jiān)理期限屆滿并結清監(jiān)理服務酬金后即終止。因解除合同遭受損失的，除依法可以免除責任的外，應由責任方賠償損失。 合同變更與終止 第三十六條 因工程建設計劃調(diào)整、較大的工程設計變更、不良地質(zhì)條件等非監(jiān)理人原因致使本合同約定的服務范圍、內(nèi)容和服務形式發(fā)生較大變化時，雙方對監(jiān)理服務酬金計取、監(jiān)理服務期限等有關合同條款應當充分協(xié)商，簽訂監(jiān)理補充協(xié)議。 第三十五條 委托人對監(jiān)理人 申請支付的 監(jiān)理酬金項目及金額有異議時，應 當在收到監(jiān)理人支付申請書 后 7天內(nèi)向監(jiān)理人發(fā)出異議通知，由雙方協(xié)商解決。 監(jiān)理人完成附加服務應得到的酬金，按 專用合同條款約定的方法或 監(jiān)理補充協(xié)議計取和支付。 監(jiān)理服務酬金 第三十二條 監(jiān)理正常服務酬金的支付時間和支付方式在專用合同條款中約定。 第三十一條 妥善做好委托人所提供的工程建設文件資料的保存、回收及保密工作。 第三十條 按有關規(guī)定參加工程驗收，做好相關配合工作。 第二十八條 及時做好工程施工 過程 各種監(jiān)理信息的收集、整理和歸檔，并保證現(xiàn)場記錄、試驗、檢驗、檢查等資料的完整和真實。 第二十七條 按照施工作業(yè)程序，采取旁站、巡視、跟蹤檢測和平行檢測等方法實施監(jiān)理。協(xié) 助委托人向保險公司及時提供一切必要的材料和證據(jù)。 第二十四條 監(jiān)督、檢查工程施工進度。 第二十三條 核驗建筑材料、建筑構配件和設備質(zhì)量，檢查、檢驗并確認工程的施工質(zhì)量；檢查施工安全生產(chǎn)情況。更換 項目總監(jiān)理工程師 和其他主要監(jiān)理人員應征得委托人同意。 第二十一條 在專用合同條款約定的時間內(nèi)組建監(jiān)理機構，并進駐現(xiàn)場。 第十九條 未經(jīng)監(jiān)理人同意，不得將監(jiān)理人用于本工程監(jiān)理服務的 任何 文件直接或間接用于其他工程建設之中。如要求監(jiān)理人自己投保，則應同意監(jiān)理人將投保的費用計入報價中。 第十六條 維護監(jiān)理機構工作的獨立性，不干涉監(jiān)理機構正常開展監(jiān)理業(yè)務，不擅自作出有悖于監(jiān)理機構在合同授權范圍內(nèi)所作出的指示的決定；未經(jīng)監(jiān)理機構簽字確認，不得支付工程款。 第十四條 按本合同約定及時、足額支付監(jiān)理服務酬金。 第十三條 提供監(jiān)理人員在現(xiàn)場的工作和生活條件，具體內(nèi)容在專用合同條款中明確。超過約定時間，監(jiān)理機構未收到委托人的書面決定，且委托人未說明理由，監(jiān)理機構可認為委托人對其提出的事宜已無不同意見，無須再作確認。 第十條 按專用合同條款約定的時間、數(shù)量、方式，免費向監(jiān)理機構提供開展監(jiān)理服務的有關本工程建設的資料。 監(jiān)理人的權利 第八條 委托人賦予監(jiān)理人如下權利： 一、審查承包人擬選擇的分包項目和分包人 ，報委托人批準 ； 二、審查承包人提交的施工組織設計、安全技術措施及專項施工方案等各類文件； 三、核查并簽發(fā)施工圖紙； 四、簽發(fā)合同項目開工令、暫停施工 指示 ，但應事先征得委托人同意； 簽發(fā) 進場通知、復工通知； 五、審核和簽發(fā)工程計量、付款憑證； 六、核查承包人現(xiàn)場工作人員數(shù)量及相應崗位資格，有權要求承包人撤換不稱職的現(xiàn)場工作人員； 七、發(fā)現(xiàn)承包人使用的施工設備影響工程質(zhì)量或進度時，有權要求承包人增加或更換施工設備； 八、當委托人發(fā)生本合同專用條款約定的違約情形時，有權解除 本合同； 18 九、專用合同條款約定的其他權利。 第六 條 委托人對委托監(jiān)理范圍內(nèi)工程項目實施的意見和決策，應通過監(jiān)理機構下達，法律、法規(guī)另有規(guī)定的除外。 第五條 在監(jiān)理合同實施過程中，雙方的聯(lián)系均應以書面函件為準。 通知和聯(lián)系 17 第四條 委托人應指定一名聯(lián)系人，負責與監(jiān)理機構聯(lián)系。 監(jiān)理依據(jù) 第三條 監(jiān)理的依據(jù)是有關工程建設的法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件；工程建設強制性條文、有關技術標準；經(jīng)批準的工程建設項目設計文件及其相關文件；監(jiān)理合同、施工合同等合同文件。 十一、“現(xiàn)場”指監(jiān)理項目實施的場所。 九、“服務酬金”指本合同中監(jiān)理人完成“正常服務”、“附加服務”應得到的正常服務酬金和附加服務酬金。 七、“正常服務”指監(jiān)理人按照合同約定的監(jiān)理范圍、內(nèi)容和期限所提供的服務。 五、“監(jiān)理項目”是指委托人委托監(jiān)理人實施建設監(jiān)理的工程建設項目。 三、“承包人”指與委托人 (發(fā)包人 )簽訂了施工合同，承擔工程施工的法人或其合法繼承人。 委托人： （蓋章） 監(jiān)理人： （蓋章） 法定代表人： （簽名） 法定代表人： （簽名） 或授權代表人： （簽名） 或授權代表人： （簽名） 單位地址： 單位地址： 郵政編碼： 郵政編碼： 電 話： 電 話： 電子信箱： 電子信箱： 傳 真： 傳 真： 開戶銀行： 開戶銀行： 帳 號： 帳 號： 簽訂地點 ： 簽訂時間： 年 月 日 16 通用合同條款 詞語涵義及適用語言 第一條 下列名詞和用語，除上下文另有約定外，具有本條所賦予的涵義： 一、“委托人”指承擔工程建設項目直接建設管理責任，委托監(jiān)理業(yè)務的法人或其合法繼承人。 六、本合同書經(jīng)雙方法定代表人或其授權代表人簽名并加蓋本單位 公章后生效。 四、監(jiān)理服務酬金 暫定監(jiān)理人報酬為（大寫） ：