【正文】 作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失?！　∥窗春贤?guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用?！　〉谑l 承攬方的違約責任：　　未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。　　2．交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算?！　〉谄邨l 交（提）貨的時間和地點：　　1．交（提）定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。　　第六條 驗收標準和方法：　　1．按照合同規(guī)定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準?！　?．定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料，圖紙等。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償?！　?．原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊?！　?．用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額?！　〉谝粭l 加工成品：　　┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐　　│品名 │規(guī)格 │單位 │數(shù)量 │備注 │　　├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤　　│ │ │ │ │ │　　├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤　　│ │ │ │ │ │　　└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘　　第二條 加工成品質量要求:________________________________________________　　第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量：　　1．用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗?！　”竞贤皇轿宸?，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失?！　〉谑臈l 不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關部門證明后，可免予承擔違約責任?！　∥濉⒁曳饺鐭o故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失?！　∪?、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失?！　〉谑龡l 乙方的違約責任　　一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。　　五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金?！　∪?、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。　　二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理。不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任。　　第十一條 結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。運輸造成的損失，由甲方負責。每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)。　　第七條 交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準。　　第五條 工程價款：按核定價格單計算款25000元。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方?！　〉谌龡l 原材料由甲方提供。玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便?！　∪?、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫?！　〉谝粭l 加工成品　　┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐　　│品名│ 規(guī)格│ 單位 │ 數(shù)量 │ 備注 │　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤　　│玻璃柜臺│1304090 │ 件 │ 120 │ │　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤　　│塑料臺面柜臺│18010095 │ 件 │ 10 │其中不│　　││ │ │ │帶抽屜│　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤　　│玻璃臺面柜臺│18010095 │ 件 │ 20 │ │　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤　　│棉布貨架│18040200 │ 件 │ 10 │ │　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤　　│大百貨電器貨架 │18080200 │ 件 │ 5 │ │　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤　　│小百貨貨架 │18050200 │ 件 │ 80 │ │　　└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘　　第二條 加工成品質量要求：　　一、材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。合同副本一式____份，交____________各留存一份。　　本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力?！　〉谑鍡l糾紛的處理　　加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決?！　∑摺⒆兏桓抖ㄗ魑锏攸c或接收單位，承擔因此而多支出的費用。以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方。承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%違約金。　　第十三條定作方的違約責任　　一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。　　十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失?！　“?、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。　　六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費?！　∥唇?jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。　　四、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金____元。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。經(jīng)過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償?！　〉诎藯l包裝要求及費用負擔　　第九條運輸辦法及費用負擔　　第十條結算方式及期限　　第十一條其他約定　　第十二條承攬方的違約責任　　一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款。自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間?！　。撼袛埛阶詡溥\輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準。　　第七條交貨的時間和地點　　。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。　　第六條驗收標準和方法　　、圖紙和樣品作為驗收標準。　　、圖紙等。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償?！　〉谒臈l技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法　　，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件?！　?.。　　第一條加工成品　　第二條加工成品質量要求　　第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量　　1.，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗?！　∥幢M事宜，雙方協(xié)商解決另補充合同?！　【?、附則：　　本合同_____式 _____ 份，雙方各執(zhí)_____ 份?！　∑摺⑦`約責任：按《合同法》相關規(guī)定執(zhí)行?！　〖追饺绗F(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴重質量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。　　甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，并提供修改變更通知?！　×?、雙方權利及義務：　　甲方向乙方提供完整的構件圖紙兩套，并簽字認可。　　甲方負責運輸，運輸標志應該按要求實施（具體要求由甲方在發(fā)運前另行交底）?！　∥濉b及運輸：　　乙方負責裝車，裝車時應按照規(guī)定要求進行裝運?！　∫蟮谌綑z測單位為：　　1）檢測內(nèi)容：抗滑移系數(shù)實驗□ 超聲波探傷檢測□ 鋼材力學性能復驗□　　2）其他檢測項目：　　3）試驗檢測費用：合同價格□ 甲方自理□　　四、交貨地點和時間：　　交貨地點：甲方在 乙方廠房內(nèi) 提貨?！　∪①|量要求：　　乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結構制作、驗收規(guī)范（鋼結構工程施工質量驗收規(guī)范GB502520xx）認真加工制作，確保構件質量達到鋼結構規(guī)范要求?！　〗Y算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算（以現(xiàn)金或轉賬）?！　《?、 合同價款及結算方式：　　合同總價暫定為___________，（大寫）______________________（以實際決算為準）?！　?制作內(nèi)容：_______________________________________________________?！　〖追剑嚎h木具廠（蓋章）　　代表人：（簽名）　　地址：　　電話：　　開戶銀行：縣支行營業(yè)所　　帳號：　　乙方：縣百貨公司　　代表人：　　地址：　　電話：　　開戶銀行：縣支行　　帳號：　　年月日承攬加工合同6　　定做方：（簡稱甲方）　　承攬方：______________鋼構有限責任公司（簡稱乙方）　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》 規(guī)定，結合本工程實際情況，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。　　本合同于年月日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失?！　×曳饺缱兏桓抖ㄗ魑锏牡攸c，應承擔因此而多支出的費用?！　∷?，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金?！　《?，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。　　六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質量要求，否則乙方有權拒收。　　四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的償付違約金?！　《追浇桓抖ㄗ魑锏臄?shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償?！　〉谑粭l結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。運輸造成的損失，由甲方負責?！　〉诎藯l包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。　　第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收。因此造成的損失，由乙方賠償。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。　　第三條原材料由甲方提供?！　∪?，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴