【正文】 0%的工程款。 　　第七條工程付款及結算方式 　　本工程全部工程造價及結算方式按下列方式辦理：本工程已經(jīng)招標認價、原預算單價甲方不再審計。 　　負責安裝所涉及部位已完成工程的成品保護工作。 　　認真組織施工，嚴格按《GRC外裝飾工程施工驗收標準》施工。 　　第六條乙方責任 　　負責安裝中所有有材料供應。 　　負責施工現(xiàn)場各施工單位間的協(xié)調工作。 　　第五條甲方責任 　　提供現(xiàn)場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房。 　　甲方要求變更方案或增加工程內容所涉及的時間在原定工期外順延。 　　工程造價：本工程總造價按乙方于 年 月日上午參加 組織的工程招標會上中標單價，竣工按中標單價及實際工程量決算。 　　第三條工程概況及承包范圍 　　工程名稱：郵政局生產(chǎn)業(yè)務樓歐式外觀裝飾工程 　　工程地點郵政局生產(chǎn)業(yè)務樓施工現(xiàn)場 　　承包范圍：GRC裝飾件安裝，藝術修形、刮膩子、修磨、涂料粉刷。雙方達成以下合同條款： 　　第一條標的 　　本合同甲方委托乙方制做的GRS裝飾件及安裝工程標的額約為： 元。 　　第十四條附件 　　屋面的顏色： 　　墻面的顏色： 　　外門顏色： 　　內門顏色 　　建設單位：承攬單位： 　　法定代表人： 法定代表人： 　　委托代理人： 委托代理人： 　　經(jīng)辦人： 經(jīng)辦人： 　　電話： 開戶銀行： 　　賬號： 　　電話： 　　身份證號： 　　日期：日期： 工程承攬合同7 　　內容如下： 　　訂立合同雙方： 　　定作人： (以下簡稱甲方) 　　定作人法定代表(負責)人： 簽約人： 　　定作人承辦單位： 聯(lián)絡人： 聯(lián)系電話： 　　定作人機構地址： 傳真電話： 　　承攬方 　　承攬裝飾郵政樓外墻工程合同 　　合同編號： 　　訂立合同雙方： 　　定作人： (以下簡稱甲方) 　　定作人法定代表(負責)人： 簽約人： 　　定作人承辦單位： 聯(lián)絡人： 聯(lián)系電話： 　　定作人機構地址： 傳真電話： 　　承攬方： (以下簡稱乙方) 　　承攬方法定代表(負責)人：簽約人： 　　承攬方營業(yè)執(zhí)照： 施工資質： 　　承攬方施工項目經(jīng)理： 手機： 　　承攬方機構地址： 傳真電話： 　　銀行開戶許可證：開戶行：帳戶： 　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》以及國家有關法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，就加工承攬下列工程，明確雙方權利、義務及經(jīng)濟責任。 　　二、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效。 　　第十二條解決合同糾紛方式 　　合同發(fā)生爭執(zhí)，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，向乙方所在地人民法院起訴。 　　乙方的其它違約行為導致甲方損失的，應按《中華人民共和國合同法》等相關法律規(guī)定賠償損失。 　　第十一條違約責任 　　乙方的違約責任 　　主結構工程質量不符合合同和設計要求的，應予返工或修理，承擔其費用。乙方在修改期限完成修改后通知甲方再次驗收，并承擔因此而造成的甲方的損失，工期不予順延，甲方原因由甲方全部承擔，工期順延。實際竣工日期為乙方向甲方提交竣工驗收報告之日。 　　八、自工程竣工驗收合格或視為合格日起，乙方對工程承擔保修責任，質保金為合同總價的5%，保修期為一年。 　　七、如乙方在施工中發(fā)生質量事故，應及時書面報告監(jiān)理工程師。鋼結構工程主構件安裝完工時，應通知監(jiān)理工程師進行中間結構驗收。如違反國家或行業(yè)規(guī)定檢查、檢測影響乙方施工，影響施工的費用和損失由甲方承擔，并順延工期。發(fā)現(xiàn)工程質量達不到合同約定的標準的應及時整改，包括修理或返工，直至達到約定標準。 　　三、乙方必須嚴格按施工圖設計和說明文件及國家有關規(guī)范、規(guī)程、標準的要求施工。 　　第九條工程質量 　　一、工程質量標準：合格。未經(jīng)教育培訓，不得上崗作業(yè)。 　　四、甲方應在其認為必要的處所設立安全警告牌或安全公告欄。因甲方原因導致的安全事故，由甲方承擔責任及發(fā)生的費用。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用由乙方承擔。 　　經(jīng)甲方認可的設計變更，發(fā)生工程費用變動，工程款按實結算。造成工期延誤的，工期順延。重大修改或增加造價時，必須另行協(xié)商，簽訂補充協(xié)議。 　　第七條施工與設計變更 　　正式的施工設計圖紙、說明和有關技術資料，作為制作施工的有效依據(jù)，開工前由甲方組織設計交底和三方會審作紀要，作為施工與結算的補充依據(jù)，甲、乙雙方均不得擅自修改，圖紙會審紀要在圖紙會審后7天內各方予以簽字蓋章。 　　遵守地方政府和有關部門的相關規(guī)定。 　?。?）乙方代表按甲方或甲方代表批準的施工方案，和依據(jù)合同發(fā)出的指令，組織施工。該圖紙會審紀要經(jīng)甲方或甲方代表確認后，作為乙方預算、施工、決算的依據(jù)。施工場地具備“三通一平”等條件，并在開工后繼續(xù)負責解決以上事項的遺留問題。 　　第六條雙方的職責 　　甲方的職責 　　甲方委派同志為駐工地代表，具體行使下列權力、職責： 　?。?）下達的指令、通知由其本人簽字后，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效； 　?。?）有權對乙方工程量的增減核實確認； 　?。?）有權代表甲方確認設計變更或工程洽商； 　　（4）有權代表甲方對乙方施工的工程進行驗收。 　　提供辦理建筑施工許可證的有關資料，配合甲方代表的現(xiàn)場管理。 　　由乙方提供設計時，在本合同簽訂之日起3 日內，通知甲方出面組織施工圖會審和交底會議，會后3 日內，由甲方書面提出會審紀要和修改決定交乙方修改設計并報原設計單位審核。 　　甲方應在施工準備期屆滿前完成前述工作，并向乙方發(fā)出進場施工的書面通知。 　　組織甲、乙方和設計單位及有關部門參加施工圖交底，并做好三方簽署的交底會審紀要，在7日內分送有關單位，并在7日內提供會審紀要和修改后的施工圖（甲方供圖時）。做好紅線以內的場地平整及壓實、拆遷障礙物等工作，并提供相應的資料。 　　xx年xx月xx日前，負責接通施工現(xiàn)場的施工用水源、電源、變壓器，要求滿足施工用水、用電量的需要。 　　二、如遇下列情況，經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后，工期相應順延： 　　按施工準備規(guī)定要求，不能提供壓實平整的施工場地，水源、電源、道路未能接通，障礙物未能清除，影響進場施工時； 　　工程量變化、設計變更或提供的工程地質資料不準而影響進度時； 　　在施工中因連續(xù)停電、停水8小時以上或連續(xù)間歇性停水、停電每周累計超過24小時，影響正常施工時； 　　人力不可抗拒的因素而延誤工期； 　　其它因甲方不可預見原因造成的中途停工。 　　第四條工程期限 　　一、根據(jù)工程實際情況，約定工程總工期為天，其中安裝工期為工作日，工期起點以甲方向乙方下達開工報告為準。 　　甲方自收到乙方的結算報告及結算資料后7日內給予確認或提出修改意見。 　　工程最終造價按本合同第二條關于造價的約定和其他相關條款約定的方式、方法結算。 　　前述合同總價系指合同簽訂時確定的工程總造價，如工程總造價在合同履行中按約定作增減時，支付金額作相應增減。 　　第三條合同價款的支付與結算 　　一、工程款支付： 　　合同簽訂之日進入施工現(xiàn)場3日內，甲方支付合同總價的%預付款，場平基礎完工后3日內，甲方支付該工程合同總價的%進度款。 　　（4）增加的工程量務必確定增加價款。 　?。?）合同報價書中無相同項目的，以市場信息價為基礎或參照本合同報價書而確定該項目的單價。以上各項經(jīng)業(yè)主或監(jiān)理簽證后予以調整。 　?。?）遇業(yè)主方要求施工圖范圍以外增加的工程內容。 　　第六條：工程結算及工程款支付方式 　　委托代理人 ： 委托代理人 ： 工程承攬合同6 　　建設單位：（以下簡稱甲方） 　　施工單位：（以下簡稱乙方） 　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，為明確雙方在承攬制作、安裝過程中的權利、義務，經(jīng)雙方協(xié)商同意后簽訂本合同。如施工過程中導致的安全事故與甲方無關，甲方的協(xié)助、配合工作不免除或減輕任何乙方應承擔的責任，如第三人依法向甲方主張權利，甲方承擔后可向乙方追償； 　　 乙方應積極主動與甲方配合，對甲方提出的合理意見，要在合理時限內完成整改。 　　 乙方應于本合同簽訂后2日內安排人員進場施工。 　　。 　　 因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期順延，乙方應賠償由此造成的甲方損失，另須承擔違約責任。 　　 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。 　　 合同終止（1）因不可抗力及政府行政行為導致本合同無法進行、或合同目的無法實現(xiàn)的情況出現(xiàn)，雙方都可以書面提出解除本合同，并進行結算后雙方簽署結算單，本合同終止；（2）甲、乙方協(xié)商一致，可以變更或解除本合同； （3）因一方的違約行為，相對方根據(jù)約定終止本合同的； （4）本合同履行期限屆滿自行終止； （5）本合同依法解除。（3） 乙方私自進行工程變更，由此增加的工程費用由乙方自付；如造成甲方損失的，還須另行賠償。 　　 工程量變化和設計變更（1）所有的設計變更和工程量的增減，甲乙雙方必須進行書面簽訂《工程項目變更單》，否則該變更單無效。 　　第二條：施工圖紙等 　　 甲方進行設計，并向乙方提供施工方案、施工說明。 　　6．其它 　　本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。（響應時間為全天24小時） 　　5．安裝及調試 　　5．1 安裝及調試責任 　　乙方根據(jù)合同規(guī)定對設備的安裝、調試負全部責任。 　　4．2．3 確保所提供的設備材料與質量相符。 　　4．2 乙方責任 　　4．2．1 按合同規(guī)定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。 　　4．1．4 協(xié)調各施工單位的關系，避免直接影響乙方施工進度。 　　4．1．2 提供好施工現(xiàn)場的土建、水、電等條件。 　　3．4 最終驗收付款 　　經(jīng)甲方代表正式驗收合格之后的____________個工作日后，甲方向乙方支付合同總價的____________%，即人民幣________________（RMB________________）。 　　3．2 設備進度款 　　當乙方進場并系統(tǒng)布線完畢后，甲方向乙方支付合同總價的____________％，即人民幣_____________（RMB________）。 　　甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）： 　　委托代理人（簽字）： 委托代理人（簽字）： 　　地址： 地址： 　　聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話： 　　年 月 日 年 月 日 工程承攬合同4 　　委托方：_____________（以下稱甲方） 　　承接方：_____________（以下稱乙方） 　　簽約地點：________________________ 　　施工地點：________________________ 　　簽約時間：________________________ 　　1．合同內容 　　本合同項所指的項目是：___________________________ 　?。ㄏ到y(tǒng)配件參考“附件一：物料清單”） 　　2．合同金額 　　2．1 合同總金額為人民幣：_______________（RMB：__________） 　　2．2 合同總價已包括執(zhí)行本合同內工程全部內容之費用。 　　十、本合同一式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份，均具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。違約方應向守約方支付合同價款20%的違約金，如違約金不足以彌補守約方實際損失時，違約方應于3日內補足守約方的實際損失。 　　八、違約責任 　　雙方應當嚴格遵守上述約定事項。 　　乙方在施工期間，應及時通知甲方對工程質量進行交接。 　　乙方應及時向工人支付工資，如甲方發(fā)現(xiàn)乙方未及時支付工人工資時，甲方有權扣除未支付款項并終止本合同的履行。 　　如乙方施工進度不能保證按時交工，甲方有權安排其他單位進場施工，由此發(fā)生的一切費用從乙方合同總價款中扣除。未支付工程款不足以支付修復或賠償費用時，乙方應于3日內向甲方補足。如有發(fā)生，必須盡快負責修復或賠償。 　　若本工程達不到業(yè)主要求的合格標準，乙方除負責返工外，由此造成的一切經(jīng)濟損失由乙方承擔。 　?。ǘ┮曳綑嗬土x務： 　　乙方按甲方施工要求施工。 　　五、付款方