【正文】 機械的損壞等損失，由承包人承擔(dān)。 30．1工程本身的損害由發(fā)包人承擔(dān)。發(fā)包人應(yīng)對災(zāi)害處理提供必要條件。不可抗力發(fā)生后，承包人應(yīng)迅速采取措施，盡力減少損失，并在24小時內(nèi)向發(fā)包人通報情況，按專用合同條款約定的時間向發(fā)包人報告損失情況和清理、修復(fù)的費用。 承包人提出合理化建議涉及到的變更，應(yīng)以書面形式提交發(fā)包人，若建議被采納，需由發(fā)包人發(fā)出變更指示后方可實施。發(fā)包人要求承包人采用專利技術(shù)時，須負(fù)責(zé)辦理相應(yīng)的申報、審批手續(xù)，承擔(dān)申報、試驗等費用。同時按國家有關(guān)規(guī)定處理。承包人按有關(guān)規(guī)定和合同約定，承擔(dān)由于自身安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費用。承包人應(yīng)按合同規(guī)定，認(rèn)真做好施工安全工作。 26．3發(fā)包人在接到索賠申請報告后7天內(nèi)進行調(diào)查審核，并做出決定，發(fā)包人在收到承包人索賠申請報告后7天后未予答復(fù)，應(yīng)視為批準(zhǔn)。發(fā)包人未能履行合同約定的義務(wù)和責(zé)任，承包人可根據(jù)本合同有關(guān)條款按以下規(guī)定向發(fā)包人提出索賠： 26．1索賠事件發(fā)生后7天內(nèi)，向發(fā)包人提交索賠的申請報告。 因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除合同，應(yīng)提前7天通知違約方后，方可中止或解除合同，由違約方承擔(dān)違約責(zé)任。承包人應(yīng)承擔(dān)采取改正措施所增加的費用，并按合同規(guī)定支付違約金，并賠償因違約給發(fā)包人造成的損失。發(fā)包人不能按合同約定履行自己的義務(wù)及發(fā)生其他使合同無法履行的行為，承包人應(yīng)及時向發(fā)包人提出書面通知，要求發(fā)包人在期限內(nèi)履行合同，否則有權(quán)暫停維修養(yǎng)護工作，直至解除合同，發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，支付違約導(dǎo)致承包人增加的費用和賠償因違約給承包人造成的損失。 發(fā)生爭議后，任何一方均不得以調(diào)解和仲裁或訴訟判決未果為借口拒絕或拖延按合同約定進行的工作，雙方都應(yīng)繼續(xù)履行合同。 24．2簽訂仲裁協(xié)議或確定仲裁范圍和仲裁機構(gòu)。 8．爭議、違約和索賠 第24條爭議的解決。 23．2合同期滿驗收 合同期滿后14天內(nèi)承包人按照發(fā)包人要求提交驗收報告〔附驗收資料〕。 23．1階段驗收或單項維修養(yǎng)護工作驗收。 因承包人違約必須作出的變更，因而增加的費用和工期延誤，責(zé)任由承包人承擔(dān)。 第22條確定變更價款和工期。承包人未在2天內(nèi)答復(fù)發(fā)包人，則視為承包人已同意發(fā)包人提出的變更要求。 〔3〕改變合同中任何一項工作的完工日期或改變已經(jīng)批準(zhǔn)的施工順序。 6．變更 第21條變更 21．1變更的范圍和內(nèi)容： 〔1〕取消合同中任何一項工作。 第20條維修養(yǎng)護款結(jié)算 維修養(yǎng)護工作檢查驗收合格后，承包人應(yīng)按有關(guān)規(guī)定和專用合同條款約定的時間向發(fā)包人提交完工結(jié)算報告。 若承包人和發(fā)包人協(xié)商同意簽訂延期付款協(xié)議，發(fā)包人可延期支付維修養(yǎng)護款。發(fā)包人應(yīng)在3天內(nèi)對修改后的月進度付款申請報告簽字確認(rèn)。 第18條月維修養(yǎng)護付款申請報告的核實確認(rèn) 承包人按專用合同條款約定的時間，向發(fā)包人提交月維修養(yǎng)護付款申請報告。 17．2專用合同條款約定的其他增減和調(diào)整。在發(fā)生下列情況之一時可作調(diào)整。 雙方對維修養(yǎng)護質(zhì)量有爭議，可提請專用條款約定的部門裁定，發(fā)生的一切費用由責(zé)任方承擔(dān)。 因承包人原因達不到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求，能返工且返工后能達到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求的，發(fā)包人可要求承包人返工，承包人應(yīng)按發(fā)包人要求的時間返工，直到符合約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求，由承包人承擔(dān)返工費用；能返工但返工不可能達到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求，承包人應(yīng)按發(fā)包人要求的時間返工，并承擔(dān)違約責(zé)任；不能返工的由承包人承擔(dān)違約責(zé)任。 第16條質(zhì)量要求。 以上檢查檢驗不應(yīng)影響維修養(yǎng)護的正常進行。因發(fā)包人原因增加的費用，由發(fā)包人承擔(dān)責(zé)任。承包人應(yīng)隨時接受發(fā)包人的檢查檢驗，并為檢查檢驗提供便利的條件。 第15條檢查和返工。 4．質(zhì)量與檢驗 第14條質(zhì)量管理。 13．3發(fā)包人為趕工提供的條件。提前完工協(xié)議應(yīng)包括以下主要內(nèi)容： 13．1提前的時間。承包人按此協(xié)議修訂進度計劃，發(fā)包人應(yīng)在2天內(nèi)給予批準(zhǔn)。 第13條單項維修養(yǎng)護工作工期提前。發(fā)包人收到報告后7天內(nèi)不予答復(fù)，承包人即可視為報告已被確認(rèn)。 12．4合同中涉及的由發(fā)包人責(zé)任引起的工期延誤。 12．2增加合同中任何單項項目的工程量超過專用合同條款約定的百分比。發(fā)生以下情況造成工期延誤時，由發(fā)包人承擔(dān)責(zé)任。若承包人無故拖延和拒絕復(fù)工，由此增加的費用和工期延誤責(zé)任由承包人承擔(dān)。不論由于何種原因引起的暫停工作，承包人在暫停期間負(fù)責(zé)妥善保護工程和提供安全保障。 第11條暫停工作。 第10條延誤開工。承包人應(yīng)按技術(shù)條款規(guī)定的內(nèi)容和發(fā)包人的指示，編制實施計劃提交發(fā)包人審批。承包人為實施本合同發(fā)出的一切函件應(yīng)由承包人代表或其授權(quán)代表簽名，發(fā)包人在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。發(fā)包人代表可指派專人具體負(fù)責(zé)管理某項維修養(yǎng)護工作的實施，并將被指派人的姓名通知承包人，承包人應(yīng)執(zhí)行其指示。 6．8按專用條款的約定，提供有關(guān)維修養(yǎng)護資料和文件。 6．6在維修養(yǎng)護工作完成后，及時拆除臨時設(shè)施，清除維修養(yǎng)護工作區(qū)和生活區(qū)及其施工廢棄物。 6．5負(fù)責(zé)承包范圍內(nèi)所有工程及設(shè)施的保護工作。 6．3遵守環(huán)境保護的法律、法規(guī)、規(guī)章及技術(shù)條款有關(guān)規(guī)定，防止因?qū)υ胍?、揚塵、廢水、廢油不進行控制和治理及生活垃圾不及時清除而造成環(huán)境破壞及人員傷害和財產(chǎn)損失。 6．2按發(fā)包人要求編制維修養(yǎng)護方案和實施計劃，并提交發(fā)包人審批。 第6條承包人主要義務(wù)和責(zé)任。 5．5按專用條款約定的時間向承包人提供維修養(yǎng)護人員及設(shè)備的駐留場地。 5．3按專用條款約定的時間向承包人提供與工程維修養(yǎng)護相關(guān)的檔案資料。 5．1按專用條款約定的時間審查批復(fù)承包人上報的維修養(yǎng)護期內(nèi)的總體維修養(yǎng)護計劃。本合同中有關(guān)各方的聯(lián)絡(luò)應(yīng)以書面形式為準(zhǔn)，并應(yīng)送達雙方約定的地點，辦理簽收手續(xù)。 3．3施工中必須使用技術(shù)條款規(guī)定或?qū)Ｓ煤贤瑮l款約定的國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及黃河水利委員會的規(guī)定和管理辦法；沒有相應(yīng)規(guī)定時，承包人應(yīng)按專用合同條款約定的時間和要求提出維修養(yǎng)護工藝，經(jīng)發(fā)包人批準(zhǔn)后執(zhí)行。 3．1本合同使用的語言文字為漢語或?qū)Ｓ煤贤瑮l款約定的其他語言。 2．7組成合同的其它文件。 2．5通用合同條款。當(dāng)合同文件出現(xiàn)含糊不清或不一致時，除專用合同另有約定外，解釋合同文件的優(yōu)先順序如下：