20xx年亮化工程施工承包合同格式-文庫吧資料
2025-01-25 05:12本頁面
【正文】 2. 合同工期總?cè)諝v天數(shù) 。
甲方負責提供施工場地和電源接入口(配電室電源接口)。
乙方應(yīng)將工程所需的全部材料運至施工現(xiàn)場，運輸?shù)浆F(xiàn)場卸貨及相關(guān)費用均由乙方承擔。
一、工程概況
1. 工程名稱：
2. 地點：
3. 工程內(nèi)容：
二、乙方所購產(chǎn)品要求：
按照甲方亮化工程的要求乙方所購產(chǎn)品為LED數(shù)碼管 。
十四、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，均具同等法律效力。
十二、本合同發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，雙方均可向合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
十、違約責任
1. 甲方未按本合同約定支付工程款的每日按付款額的千分之五向乙方支付逾期違約金.
2. 乙方未能按約定施工日期完工，應(yīng)按合同總價款每日千分之五向甲方支付延誤工期違約金。
七、乙方權(quán)利與義務(wù)
1. 乙方指派電話.
2. 乙方對現(xiàn)場所有人員進行安全教育,保持現(xiàn)場工作井然有序.
3. 工程施工驗收合格后,保修期為兩年.
4. 在保修期內(nèi),履行保修范圍,項目的承包人即乙方應(yīng)及時派人予以保修.
八、工期延誤
因以下原因造成工期延誤,經(jīng)雙方工程負責人確認,工期相應(yīng)順延：
(1). 設(shè)計變化和工程量增加
(2). 一周內(nèi)非乙方的原因,停電,造成停工累計超過8小時
(3). 不可抗力
(4). 約定或雙方工程負責人同意工期順延的其他情況。
3. 對工程進度的檢查，以及實際施工日期的提前或超過的鑒認權(quán)。
五、甲方權(quán)利和義務(wù)
1. 甲方指派作為其工程負責人，代表甲方對工程負責。全部工程安裝完畢驗收合格后三個工作日內(nèi)付工程款即人民幣：大寫： 小寫：￥ 元。
2. 簽定合同后三日之內(nèi)甲方預付乙方 %的工程總價款，即人民幣大寫： 小寫：￥ 元。驗收不合格的，應(yīng)由乙方進行整改，整改期限計算在合同工期內(nèi)。雙方對工程質(zhì)量有爭議時，由雙方同意的質(zhì)量檢驗機構(gòu)鑒定，所需費用
范文總結(jié)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1