裝配合同樣書通用版-文庫吧資料
2024-12-16 23:37本頁面
【正文】 文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等)方式傳遞。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。
第二十一條 保密
雙方保證對在討論、簽訂、執(zhí)行本協(xié)議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業(yè)秘密、公司計劃、運(yùn)營活動、財務(wù)信息、技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。
定作人為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是定作人法定代表人或授權(quán)代表人。
定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(_________)均已辦妥并合法有效。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
在簽署本合同時，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十條 聲明及保證
承攬人：
承攬人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
第十九條 違約罰款和損失賠償
定作人應(yīng)按本合同規(guī)定的規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量和時間要求進(jìn)料，并及時結(jié)匯，如因定作人的原因造成停產(chǎn)或其他經(jīng)濟(jì)損失，定作人應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。
第十七條 手續(xù)辦理
與本合同有關(guān)的一切進(jìn)出口手續(xù)，應(yīng)由承攬人予以辦理。
原輔材料、包裝物料的運(yùn)進(jìn)，成品運(yùn)出及加工期間存放的機(jī)械設(shè)備、原料和包裝物料及操作機(jī)械的工人，均由定作人向_________保險公司投保。
第十四條 勞動保護(hù)
承攬人工廠應(yīng)做好勞動保護(hù)及安全工作，完善防塵、防煙、防毒設(shè)施，廠房保持通風(fēng)光亮，內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生整潔，對有污染性項目，須經(jīng)市環(huán)保部門批準(zhǔn)，方能立項經(jīng)營。
不合格的產(chǎn)品，若純屬承攬人加工質(zhì)量問題，承攬人負(fù)責(zé)免責(zé)返修。
產(chǎn)品質(zhì)量檢查應(yīng)有雙方的技術(shù)人員參加。
第十三條 產(chǎn)品質(zhì)量
產(chǎn)品質(zhì)量，以定作人提供的并經(jīng)雙方商議確定的樣品為標(biāo)準(zhǔn)。
交接的產(chǎn)品必須是在包裝前經(jīng)過雙方檢驗合格的成品或半成品。
第十二條 加工產(chǎn)品的交付
承攬人每月分_________次(即每月的_________日、_________日和_________日)在承攬人廠區(qū)或倉庫向定作人移交加工成品。在未得定作人確認(rèn)時，裝運(yùn)不得進(jìn)行。定作人應(yīng)至少在貨物完工交運(yùn)前_________天給承攬人標(biāo)記指示。
第十一條 包裝與標(biāo)記
產(chǎn)品要嚴(yán)格按照定作人的指示和出口貨物商品常規(guī)進(jìn)行合適包裝。產(chǎn)品交付一次結(jié)匯一次，每月總結(jié)一次。
承攬人要求定作人協(xié)助辦理的其他事宜。
按照本合同規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量及時間要求，提供加工生產(chǎn)的原材料(或零部件和元器件)和包裝物料、輔料(或輔件)。這部分器材，所有權(quán)仍屬定作人所有，只在合同期限內(nèi)由承攬人保管使用，損壞和丟失由承攬人負(fù)責(zé)修理或賠償，但正常維修由定作人負(fù)責(zé)。
第九條 定作人責(zé)任
提供
合同協(xié)議相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1