【正文】 本合同以雙方簽字蓋章后生效，一式貳份，發(fā)包人與承包人各執(zhí)壹份。本合同履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的按下列第種方式解決：(一)提交仲裁委員會仲裁。一方違約時，除前面條款另有商定外，違約方支付違約金萬元。如一方換人時應(yīng)提前三天書面通知對方。若承包人無力補充完善，需托付其他單位時，承包人應(yīng)擔當全部工程費用。承包人應(yīng)按國家技術(shù)規(guī)范、標準、規(guī)程和發(fā)包人的`技術(shù)要求進行工程施工，按本合同規(guī)定的時間提交質(zhì)量合格的工程產(chǎn)品，并對其負責。工程已基本竣工，如遇某種材料或設(shè)備雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期竣工，可作減項竣工，并對已完成工程進行竣工驗收和辦理移交手續(xù)。發(fā)包人收到承包人的驗收通知未提出異議，但到期又不按期組織驗收或發(fā)包人提前使用的，視為驗收合格。八、工程竣工驗收及保修承包人在工程竣工前三日內(nèi)，應(yīng)將驗收日期以書面形式通知發(fā)包人屆時驗收，如發(fā)包人不能按期參與驗收，須提前通知承包人，并與承包人另行商定驗收日期，但發(fā)包人必需承認承包人的竣工時間。乙方應(yīng)指派專人負責平安，施工現(xiàn)場應(yīng)有平安標示和平安設(shè)施。發(fā)包人應(yīng)在施工前做好三通一平工作，供應(yīng)基準測量點和水、電接入點。全部款項支付須先開發(fā)票后支付。本工程竣工驗收后20天付清余下的工程費用(除工程保修押金)。五，付款方式付款方式：本工程進場完成%工作后10天內(nèi)，發(fā)包人向承包人支付%工程費用。三、質(zhì)量標準工程質(zhì)量標準：合格、根據(jù)《________施工質(zhì)量驗收規(guī)范》驗收。工程范圍：承包方式：。一、工程概況工程名稱：。本合同一式4份，簽字后生效。六、乙方在承包期間負責紹修甲方現(xiàn)有房屋，合同到期保證正常使用。四、乙方在承包經(jīng)營期間，所建的一切不動產(chǎn)歸甲方全部，機器設(shè)備等動產(chǎn)歸乙方全部。二、乙方每年向甲方交承包款20____元，乙方必需在使用前先交當年的承包款20____元后使用。出租方：承租方：法定代表人：法定代表人：公司名稱：(蓋章)公司名稱：(蓋章)電話：電話：日期：日期：付款單位：收款單位：付款賬號：收款賬號：工程承包居間合同4甲方：____村九組乙方：____村十二組村民李________合作社于19____年搬遷到九組，該址對換給九組集體全部，為了充分利用土地，使其發(fā)揮應(yīng)有的效益，甲方將原合作社舊址承包給乙方進展企業(yè)。昆明卓杰教育信息詢問有限公司先支付昆明世洲物業(yè)管理有限公司訂金10000元整，大寫一萬元整!A位置余款合同簽訂2個月后支付，B位置款項待報備后再商定支付方式。出租方有義務(wù)對廣告位進行維護，比如攤外攤的管理。昆明世洲物業(yè)管理有限公司承諾擁有其上述相應(yīng)廣告位的經(jīng)營權(quán)，若昆明卓杰教育信息詢問有限公司在投放廣告期間消失由于歸屬權(quán)所引發(fā)的糾紛，其損失由昆明世洲物業(yè)管理有限公司全部擔當。B位置廣告按200元/14個月/個攤位計算，共計三萬元整，大寫三萬元整。B、位于昆明市五華區(qū)教場西路引攤?cè)胧幸?guī)范示范點攤位(共計150個)四周的廣告。第十條：其它本合同于****年**月**日由雙方在簽訂，自雙方簽字或蓋章后生效，一式份，上方各執(zhí)一份，上交份。因非甲方緣由、人力不行抗拒的緣由，乙方未按期完成工程內(nèi)容，每逾期一日，乙方應(yīng)向甲方支付本工程總金額百分之一的違約金。如驗收不合格，乙方應(yīng)負責無償返工。凡在施工過程中造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，均由乙方擔當。承包人必需自行完全本合同工程，不得轉(zhuǎn)包他人。關(guān)心協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場的臨時用水、用電等事宜。上述總承包價為包干價，包含本合同全部工作內(nèi)容，包工包料及其它一切費用(包括拆房，打圍墻)，甲方無需再向乙方支付任何費用。若施工過程中發(fā)生人力不行抗拒的情形，或甲方要求乙方暫停工作，工期相應(yīng)順延。(4)、墻與岸間的空隙用泥土夯實，并在墻上加適量的漏水管。(2)、拆除廁所旁房屋三間，作進出路。第一條：工程概況湖畔護坡工程承包項目發(fā)包給乙方，包工包料施工，湖畔護坡全長按米計算。本合同具有同等法律效力。補充協(xié)議與本合同不全都的，按補充協(xié)議執(zhí)行。十二、雙方簽字確認的《工程預(yù)算表》是本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。不得擅自轉(zhuǎn)包、分包本合同項下的承包工程。若消失不規(guī)范施工行為被相關(guān)建筑管理部門查處，則自行擔當由此產(chǎn)生的相應(yīng)責任及損失。對不合格工程無條件返工重做，并自行擔當由此造成的一切損失。做好日常施工日志記錄，確保工程順當進行。(二)乙方權(quán)利義務(wù)嚴格按工程設(shè)計圖紙施工。對乙方的日常施工質(zhì)量進行監(jiān)督管理，擔當甲方現(xiàn)場技術(shù)總工幫助工作。甲方收到乙方____的工程竣工驗收備案書等相關(guān)資料，視為乙方所完工程驗收合格。八、工程質(zhì)量要求：符合國家現(xiàn)行行業(yè)合格標準。超過付款時間三個月內(nèi)不計利息，超過三個月按2%月息支付乙方，超過______年按5%月息計算。甲方向乙方支付____萬元預(yù)付款。(以甲方下達的進場通知書的時間開頭計算)四、工程承包方式：______五、承包工程范圍：______六、工程價款：______工程單價計算方式工程總價款：____元。一、工程名稱：______二、工程概況：______三、工程工期：____個月。如甲方與項目單位成功簽署承包施工合同，需另附甲方簽約人身份證復(fù)印件及上述承包施工合同復(fù)印件一份。本合同在甲方如約履行本合同第一條所承諾事宜后自行終止。甲乙雙方均應(yīng)充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。未能按照上述約定支付酬金的，每逾期一日按照未付酬金總額的萬分之三支付乙方遲延履行金。后期按照甲方根據(jù)與項目單位簽署的承包施工合同要求收到項目單位支付的工程款，在兩個工作日內(nèi)按當次收到款項金額支付%酬金，竣工結(jié)算完畢，甲方取得全部工程款后兩個工作日內(nèi)結(jié)清乙方剩余全部酬金。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)，與乙方無關(guān)。甲方負責提供資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料；負責和項目單位進行合同談判。本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。十、其他事項本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并達成補充協(xié)議。九、爭議解決方式因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，雙方均應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不能達成一致的，雙方應(yīng)提請北京仲裁委員會按照該會仲裁規(guī)則進行仲裁。本合同生效后，任意一方單方解除本合同的，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金。乙方未按合同的約定向甲方支付居間報酬或居間活動費用的，乙方應(yīng)當按日以逾期未付金額的向甲方支付違約金。因不可抗力等導(dǎo)致本合同目的不能實現(xiàn)的，本合同終止。七、合同變更、解除和終止經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以變更或解除本協(xié)議。六、保密事項甲乙雙方均應(yīng)充分保守本合同所涉及的商業(yè)秘密，包括但不限于雙方經(jīng)營信息、生產(chǎn)信息、技術(shù)信息、財務(wù)信息等。居間成功的，則由乙方全面履行和招標單位所簽訂的施工合同。五、雙方的權(quán)利和義務(wù)甲方向乙方提供有關(guān)該工程項目的信息，并保證其提供的關(guān)于該工程項目的上述信息真實可靠。在本合同簽訂時乙方向甲方支付作為居間活動費用。乙方應(yīng)以的方式支付居間報酬。三、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式本項目居間報酬為項目簽訂的工程施工合同（以下簡稱“施工合同”）金額的5%。乙方與招標單位未簽訂書面的工程施工合同，甲方僅為乙方提供信息，或為乙方提供的聯(lián)絡(luò)、協(xié)助、撮合等服務(wù)的，均視為委托事項未完成。委托人（章）：_____________________住所：___________________________法定代表人：____________________居民身份證號碼：_________________委托代理人：____________________電話：___________________________開戶銀行：______________________賬號：___________________________郵政編碼：________________________________年_______月__________日居間人（章）：_____________________住所：___________________________法定代表人：_____________________居民身份證號碼：_______________委托代___________________________電話：___________________________開戶銀行：_______________________賬號：___________________________郵政編碼：_________________________________年__________月_______日第三篇：工程居間合同居間合同甲方(居間人)：地址：聯(lián)系方式：乙方(委托人)：地址：聯(lián)系方式：甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》，依平等、自愿、等價有償?shù)脑瓌t，經(jīng)過充分協(xié)商達成如下協(xié)議：一、委托事項甲方接受乙方委托，負責就項目（以下簡稱“該工程項目”），向乙方提供關(guān)于該工程項目的重要信息，引薦乙方和該項目的招標單位洽談，協(xié)助乙方投標，并最終促成乙方與招標單位簽訂該工程項目的合同。第六條、委托人的違約責任_________________________________________________________第七條、居間人的違約責任_________________________________________________________第八條、合同爭議的解決方式本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第種方式解決：（一）提交________仲裁委員會仲裁；（二）依法向人民法院起訴。第四條、居間費用的負擔居間人促成合同成立的，居間活動的費用由居間人負擔；未促成合同成立的，委托人應(yīng)向居間人支付必要費用（大寫）________元。委托人應(yīng)在合同成立后的________日內(nèi)支付報酬。雙方簽字：甲方： 乙方：20xx年xx月xx日工程居間合同15委托人：______________________簽訂地點：____________________居間人：______________________簽訂時間：____________________第一條、委托事項及具體要求________________________________________________________________________________________________________第二條、居間期限從________年____月____日至________年____月____日。解決不成的，可向原告住所或被告住所地人民法院提起訴訟。九、本合同對甲、乙雙方長期有效。七、甲方依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)合法經(jīng)營，因甲方違法、違規(guī)等原因造成乙方為其提供、招攬的業(yè)務(wù)喪失，甲方仍應(yīng)參照本合同第三條的規(guī)定一次性給付乙方報酬。四、乙方保證：在未促成甲方與建設(shè)方簽訂工程施工合同之前，不得向甲方收取任何費用。甲方不得以任何理由拒絕或拖延給付。三、報酬及給付方式：在乙方促成的工程合同簽訂后，甲方承諾將工程單價 元/平米以外的部分工程款給付乙方作為報酬。為明確雙方權(quán)利義務(wù)，經(jīng)雙方充分協(xié)商，訂立合同如下：一、甲方委托乙方，為其單位提供、招攬工程業(yè)務(wù)，雙方其他業(yè)務(wù)，不受此合同約束。本合同一式肆份，雙方各持貳份，雙方簽字蓋章后生效。五、如委托人不按時或不支付報酬給受委托人時，受委托人可憑居間合同向人民起訴、仲裁或申請支付令，委托人不可抗辯。居間報酬在甲方進場施工七天內(nèi)，先支付______________________元給乙方，其余玖拾萬元在開工后___________月內(nèi)付清。四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式本項目單價：土方為______________________每方。甲方應(yīng)按本合同約定，向乙方支付居間報酬。由甲方全面履行和總包單位所簽訂的專業(yè)施工單位合同。三、甲方義務(wù)甲方負責提供資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料。二、乙方的義務(wù)乙方必須向甲方提供有關(guān)該工程項目的信息，乙方有義務(wù)協(xié)助甲 方對該工程項目進行實地考察。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：__________________年____月____日_________年____月____日工程居間合同13甲方(委托人)：_________________________________乙方(受托人)：_________________________________甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢，根據(jù)《中華人民共和國合同法》 ，經(jīng)雙方充分協(xié)商，依照平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t，達成如下協(xié)議：一、委托事項乙方接受甲方委托，負責就 工程項目，土方工程量約____________萬m3。七、居間人只給委托方出據(jù)居間費用收條，不出據(jù)發(fā)票。六、本合同與施工合同(含勞務(wù)承包合同，協(xié)議書等)同時履行，如委托方與總承包方未簽訂上述工程施工合同(含勞務(wù)