【正文】 九、因本保函相關(guān)糾紛提起訴訟的，由你方所在地（包括總公司辦公地）人民法院管轄。八、本反擔(dān)保保證書的附件包括你方與建行簽署的《出具保函協(xié)議》或《保證額度使用申請(qǐng)書》及其他法律文件及我方提交的資料。六、我方保持本反擔(dān)保保證書在第五條規(guī)定期間是獨(dú)立和有效的，你方依據(jù)本反擔(dān)保保證書主張權(quán)利當(dāng)然構(gòu)成對(duì)我方任何相關(guān)權(quán)利（若有）的有效抗辯。五、本反擔(dān)保保證書的有效期間自本反擔(dān)保保證書簽發(fā)之日起，至承包人履行完畢上述施工合同規(guī)定的義務(wù)從而解除了你方的保證責(zé)任和其他責(zé)任之日或你方因履行保函或你方與銀行簽署的擔(dān)保法律文件項(xiàng)下的保證責(zé)任而承擔(dān)的全部賠償金、違約金和其他損失得到清償之日止。四、若我方不能在第三條所述期間內(nèi)履行保證責(zé)任和清償義務(wù)，應(yīng)向你方支付逾期違約金，每個(gè)日歷天的違約金按照欠款金額的5‰計(jì)算，并賠償由此給你方造成的損失。三、我方履行保證責(zé)任的方式：當(dāng)你方憑本反擔(dān)保保證書和銀行要求你方承擔(dān)保證責(zé)任或其他賠償責(zé)任的索賠通知向我方提出索賠時(shí)，我方將在收到你方索賠通知之日起5日內(nèi)無條件地承擔(dān)賠償責(zé)任?！额A(yù)付款保函》和你方與銀行簽署的有關(guān)擔(dān)保法律文件為本反擔(dān)保保證書的主合同，《預(yù)付款保函》和你方與銀行簽署擔(dān)保法律文件無效，本反擔(dān)保保證書依舊有效。保證人（公章）： 法定代表人（簽章）： 簽發(fā)日期： 年月日第五篇：預(yù)付款保函反擔(dān)保保證書預(yù)付款保函反擔(dān)保保證書致*****保證擔(dān)保有限公司：鑒于：（以下簡稱發(fā)包人）與（以下簡稱承包人）擬就工程簽訂工程施工合同（包括補(bǔ)充合同，下同）；為保證承包人嚴(yán)格履行上述施工合同約定的?？顚Ｓ眉翱圻€預(yù)付款的義務(wù)，承包人須向發(fā)包人提交上述工程的銀行預(yù)付款保函；你方已接受承包人的委托以你方作為申請(qǐng)人向建行深圳分行（以下簡稱銀行）申請(qǐng)開立預(yù)付款保函（以下稱《預(yù)付款保函》，以發(fā)包人最終接受的保函為準(zhǔn)，包括續(xù)保延期的保函及保函修改）, 你方為承包人向銀行提供了反擔(dān)保，并由你方與銀行簽署有關(guān)擔(dān)保法律文件（包括但不限于《出具保函協(xié)議》或《保證額度使用申請(qǐng)書》及其他法律文件）。八、本反擔(dān)保保證書的附件包括我方提交的資料。六、我方保持本反擔(dān)保保證書在第五條規(guī)定期間是獨(dú)立和有效的，你方依據(jù)本反擔(dān)保保 證書主張權(quán)利當(dāng)然構(gòu)成對(duì)我方任何相關(guān)權(quán)利（若有）的有效抗辯。四、若我方不能在第三條所述期間內(nèi)履行保證責(zé)任和清償義務(wù)，應(yīng)向你方支付逾期違約 金，每個(gè)日歷天的違約金按照欠款金額的1‰計(jì)算，并賠償由此給你方造成的損失。三、我方履行保證責(zé)任的方式：當(dāng)你方憑本反擔(dān)保保證書和銀行要求你方承擔(dān)保證責(zé)任 或其他賠償責(zé)任的索賠通知向我方提出索賠時(shí)，我方將在收到你方索賠通知之日起5個(gè)工作日內(nèi)無條件地承擔(dān)賠償責(zé)任?！冻鼍叻蛛x式保函協(xié)議》為 本反擔(dān)保保證書的主合同，《出具分離式保函協(xié)議》無效，本反擔(dān)保保證書依舊有效。保證人（公章）： 法定代表人（簽章）：簽發(fā)日期： 年月日工程款支付保函反擔(dān)保保證書（僅適用于銀行分離工程款支付保函版本）編號(hào)：編號(hào)：長保深 支 建反【】2010 致長安保證擔(dān)保有限公司深圳分公司： 鑒于：（以下簡稱發(fā)包人）與（以下簡稱承包人）擬就工程簽訂工程施工合同；發(fā)包人與承包人約定，為保證發(fā)包人履行上述施工合同約定的工程款支付義務(wù)，發(fā)包人須向承包人提交上述工程的銀行《工程款支付保函》；你方已接受發(fā)包人的委托以你方作為申請(qǐng)人向中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳市分行（以下簡稱銀行）申請(qǐng)開立《工程款支付保函》, 你方為發(fā)包人向銀行提供了編號(hào)為的《出具分離式保函協(xié)議》。八、本反擔(dān)保保證書的附件包括我方提交的資料。六、我方保持本反擔(dān)保保證書在第五條規(guī)定期間是獨(dú)立和有效的，你方依據(jù)本反擔(dān)保保 證書主張權(quán)利當(dāng)然構(gòu)成對(duì)我方任何相關(guān)權(quán)利（若有）的有效抗辯。四、若我方不能在第三條所述期間內(nèi)履行保證責(zé)任和清償義務(wù)，應(yīng)向你方支付逾期違約 金，每個(gè)日歷天的違約金按照欠款金額的1‰計(jì)算，并賠償由此給你方造成的損失。三、我方履行保證責(zé)任的方式：當(dāng)你方憑本反擔(dān)保保證書和銀行要求你方承擔(dān)保證責(zé)任 或其他賠償責(zé)任的索賠通知向我方提出索賠時(shí)，我方將在收到你方索賠通知之日起5個(gè)工作日內(nèi)無條件地承擔(dān)賠償責(zé)任?！冻鼍叻蛛x式保函協(xié)議》為 本反擔(dān)保保證書的主合同，主合同無效，本反擔(dān)保保證書依舊有效。保證人：日期： 年月日篇三：銀行保函第三方企業(yè)反擔(dān)保保證書(分離)保函反擔(dān)保保證書（適用于銀行分離履約、預(yù)付款、工資支付、保修保函版本）編號(hào)：長保深建反[]2010 致長安保證擔(dān)保有限公司深圳分公司：鑒于：（以下簡稱發(fā)包人）與（以下簡稱承包人）擬就 工程簽訂工程施工合同；發(fā)包人與承包人約定，為保證承包人履行上述施工合同約定的義務(wù)，承包人須向發(fā)包人提交上述工程的銀行《保函》；你方已接受承包人的委托以你方作為申請(qǐng)人向中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳市分行（以下簡稱銀行）申請(qǐng)開立《 保函》, 你方為承包人向銀行提供了編號(hào)為的《出具分離式保函協(xié)議》。六、本反擔(dān)保保證書的附件包括我本人提交的以下資料，我本人保證所提交的資料是真實(shí)、合法、有效的，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任：（1）個(gè)人身份證復(fù)印件；（2）個(gè)人基本情況，包括家庭住址、家庭主要成員、聯(lián)系方式及其他；（3）個(gè)人財(cái)產(chǎn)清單及權(quán)屬證明文件復(fù)印件；（4）本人配偶關(guān)于保證債務(wù)為夫妻共同債務(wù)的聲明。五、本反擔(dān)保保證書的有效期間自本反擔(dān)保保證書簽發(fā)之日起，至承包人履行完畢上述施工合同規(guī)定的義務(wù)從而解除了你方的保證責(zé)任之日或你方因履行上述《履約保函》項(xiàng)下的保證責(zé)任而承擔(dān)的全部賠償金、違約金和其他損失得到清償之日止。當(dāng)你方憑本反擔(dān)保書和發(fā)包人要求你方承擔(dān)保證責(zé)任的通知或你方已先行賠付的憑據(jù)等要求我本人承擔(dān)責(zé)任時(shí)，我本人將在收到上述資料之日起5日內(nèi)無條件地履行上述保證責(zé)任。二、我本人的保證責(zé)任范圍包括，發(fā)包人要求你方承擔(dān)的《履約保函》項(xiàng)下?lián)＝痤~的本金、利息、罰息、補(bǔ)償金、違約金、賠償金以及你方為實(shí)現(xiàn)本反擔(dān)保保證書所載明的權(quán)利而支付的全部費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、拍賣費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)等）。我以我本人的信用和全部財(cái)產(chǎn)為承包人向貴司提供在貴公司開具《履約保函》的反擔(dān)保，并向你方作出如下保證：一、我本人的保證方式為無條件的不可撤銷的無限連帶責(zé)任保證。六、本反擔(dān)保保證書的附件包括我本人提交的以下資料，我本人保證所提交的資料是真實(shí)、合法、有效的，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任：（1）個(gè)人身份證復(fù)印件；（2）個(gè)人基本情況，包括家庭住址、家庭主要成員、聯(lián)系方式及其他；（3）個(gè)人財(cái)產(chǎn)清單及權(quán)屬證明文件復(fù)印件；（4）本人配偶關(guān)于保證債務(wù)為夫妻共同債務(wù)的聲明。四、若我方不能在第三條所述期間內(nèi)履行保證責(zé)任和清償義務(wù)，應(yīng)向你方支付逾期違約金，每個(gè)日歷天的違約金按照欠款金額的1‰計(jì)算，并賠償由此給你方造成的損失。三、我本人履行保證責(zé)任的方式：當(dāng)你方憑本反擔(dān)保書和銀行要求你方承擔(dān)保證責(zé)任的索賠通知向我本人提出索賠時(shí)，我本人將在收到你方索賠通知之日起5個(gè)工作日內(nèi)無條件地承擔(dān)賠償責(zé)任?！冻鼍叻蛛x式保函協(xié)議》為本反擔(dān)保保證書的主合同，主合同無效，本反擔(dān)保保證書依舊有效。保證人：日期： 年月日個(gè)人反擔(dān)保保證書（僅限于銀行工程款支付保函版本）編號(hào)：編號(hào)：長保深 支 建反【】2010 致長安保證擔(dān)保有限公司深圳分公司：鑒于：（以下簡稱發(fā)包人）與（以下簡稱承包人）擬就 工程簽訂工程施工合同；發(fā)包人與承包人約定，為保證發(fā)包人履行上述施工合同約定的工程款支付義務(wù)，發(fā)包人須向承包人提交上述工程的銀行《工程款支付保函》；你方已接受發(fā)包人的委托以你方作為申請(qǐng)人向中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳市分行（以下簡稱銀行）申請(qǐng)開立《工程款支付保函》, 你方為發(fā)包人向銀行提供了編號(hào)為的《出具分離式保函協(xié)議》。五、本反擔(dān)保保證書的有效期間自本反擔(dān)保保證書簽發(fā)之日起，至承包人履行完畢上述施工合同規(guī)定的義務(wù)從而解除了你方的保證責(zé)任和其他責(zé)任之日或你方因履行上述《出具分離式保函協(xié)議》項(xiàng)下的保證責(zé)任和其他責(zé)任而承擔(dān)的全部賠償金、違約金和其他損失得到清償之日止。若你方已先行承擔(dān)保證責(zé)任，我本人無條件地立即承擔(dān)對(duì)你方的賠償責(zé)任。二、我本人的保證責(zé)任范圍為：銀行要求你方承擔(dān)的《出具分離式保函協(xié)議》項(xiàng)下保函金額的本金人民幣元整（￥元）、利息、罰息、補(bǔ)償金、違約金、賠償金以及你方為實(shí)現(xiàn)本反擔(dān)保保證書所載明的權(quán)利而支付的全部費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、拍賣費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)等）。我以我本人的信用和全部財(cái)產(chǎn)為承包人向你方提供上述《出具分離式保函協(xié)議》的反擔(dān)保，并向你方作出如下保證：一、我本人的保證方式為無條件的不可撤銷的連帶責(zé)任保證。反擔(dān)保人（簽字）： 地址：（指模）： 電話：身份證號(hào)碼：年 月 日反擔(dān)保人配偶聲明：作為_錢娟 _（反擔(dān)保人）的配偶，本人同意劉君（反擔(dān)保人）以我們夫妻共有財(cái)產(chǎn)為上述連帶責(zé)任保證反擔(dān)保提供財(cái)產(chǎn)保證。任何通知或要求按照該聯(lián)系方式發(fā)送，應(yīng)視為在下述時(shí)間送達(dá)：①如為信函，以郵戳所示日期為送達(dá)之日；②如為傳真，發(fā)送之日即為送達(dá)之日；③如為專人遞送，收件人簽收之日為送達(dá)之日；④如交由專業(yè)快遞公司遞送，以寄件人交寄后滿三日為送達(dá)之日。若因本反擔(dān)保保證書引起的或與本反擔(dān)保保證書有關(guān)的任何爭議、分歧、糾紛，首先應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決，協(xié)商不成的，應(yīng)當(dāng)按照以下第 1 項(xiàng)規(guī)定的方式解決爭議：向本反擔(dān)保保證書受益人所在地人民法院提起訴訟。本反擔(dān)保保證書更不受委托人/借款人與其他方簽訂的任何合同、協(xié)議、文件的制約，本反擔(dān)保保證書始終有效。如貴公司認(rèn)為有必要，可對(duì)其中部分財(cái)產(chǎn)進(jìn)行保險(xiǎn)、設(shè)定抵押、質(zhì)押，反擔(dān)保人保證協(xié)助辦理有關(guān)登記手續(xù)（如設(shè)定抵押、質(zhì)押，則另行簽訂抵押、質(zhì)押反擔(dān)保合同，本反擔(dān)保保證書