【正文】 五、爭議解決辦法⒈發(fā)生合同爭議時，雙方應(yīng)友好協(xié)商。乙方應(yīng)承擔(dān)違約金___元。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o法履行的，乙方應(yīng)承擔(dān)違約金___元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。四、違約責(zé)任⒈由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的，乙方要進(jìn)行修理、重作。三、付款方式⒈工程款結(jié)算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣___元。⒊甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時，有權(quán)要求乙方停工或整改。二、質(zhì)量要求⒈乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則，按照圖紙施工，加強質(zhì)量管理。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負(fù)責(zé)，與甲方無關(guān)。如發(fā)生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。⒊攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。⒉乙方具有從事農(nóng)村房屋建設(shè)的成熟經(jīng)驗，負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建房成果。一、雙方權(quán)利義務(wù)⒈甲方負(fù)責(zé)提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料。甲方簽字：乙方簽字：年月日第五篇：農(nóng)村建房合同格式樣本農(nóng)村建房合同格式樣本甲方：________________(姓名，身份證號碼)乙方：________________(姓名，身份證號碼)甲方擬建房屋一座，位置在___縣__鎮(zhèn)__村__組，由乙方負(fù)責(zé)承攬建設(shè)。⒊以上合同，雙方必須共同遵守。七、附則⒈本合同一式兩份，甲乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。六、注意安全文明施工，如果乙方施工人員出現(xiàn)工傷，因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負(fù)責(zé)，甲方不負(fù)擔(dān)任何責(zé)任和費用。五、爭議解決辦法⒈發(fā)生合同爭議時，雙方應(yīng)友好協(xié)商。乙方應(yīng)承擔(dān)違約金＿＿＿元。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o法履行的，乙方應(yīng)承擔(dān)違約金＿＿＿元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。⒉付款時間：第一次付款在施工開始后＿＿＿天內(nèi)，第二次付款在＿＿＿，第三次付款在＿＿＿，第四次付款在房屋峻工并經(jīng)甲方檢驗后＿＿＿＿天內(nèi)給付。⒋房屋建成后一年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方必須進(jìn)行免費維修。⒉重要施工過程：如地基、澆鑄須經(jīng)甲方驗收后方能進(jìn)行下一工序。⒍乙方所屬人員的工資報酬由乙方負(fù)責(zé)支付，與甲方無關(guān)。⒌乙方加強對其人員的安全教育，嚴(yán)格管理，遵守國家法律法規(guī)，安全施工。⒋工期從＿＿＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日開始建設(shè)，工期為＿＿＿天。當(dāng)事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。根據(jù)施工進(jìn)度，乙方應(yīng)提前＿＿＿天通知甲方購買所需材料。為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本加工承攬合同。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。⒉本合同自簽訂之日起生效。⒉如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交人民法院進(jìn)行裁決。在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金＿＿＿元（或每日承擔(dān)違約金＿＿＿＿元。乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同。四、違約責(zé)任⒈由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的，乙方要進(jìn)行修理、重作；造成損失的，由乙方賠償。⒉付款時間：第一次付款在施工開始后＿＿＿天內(nèi)，第二次付款在＿＿＿，第三次付款在＿＿＿，第四次付款在房屋峻工并經(jīng)甲方檢驗后＿＿＿＿天內(nèi)給付。⒋房屋建成后一年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方必須進(jìn)行免費維修。⒉重要施工過程：如地基、澆鑄須經(jīng)甲方驗收后方能進(jìn)行下一工序。⒍乙方所屬人員的工資報酬由乙方負(fù)責(zé)支付，與甲方無關(guān)。⒌乙方加強對其人員的安全教育，嚴(yán)格管理，遵守國家法律法規(guī)，安全施工。⒋工期從＿＿＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日開始建設(shè)，工期為＿＿＿天。當(dāng)事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。根據(jù)施工進(jìn)度，乙方應(yīng)提前＿＿＿天通知甲方購買所需材料。為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本加工承攬合同。以上合同，雙方共同遵守執(zhí)行。在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付人工錢，則按銀行有關(guān)逾期付款辦法的規(guī)定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的。八，違約責(zé)任和爭議的解決辦法：乙方承攬建設(shè)工程的質(zhì)量達(dá)不到約定要求的，乙方要無償修理、返工或重作。每層澆注封頂后，若無質(zhì)量問題，甲方即向乙方支付該樓層的部分預(yù)付工程款 元。甲方同意給予順延的其它情況。因停電、下雨等造成停工。六、工期延誤：乙方不得有無正當(dāng)理由的延誤施工行為。四、承建工程價格：五、施工安全要求：乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術(shù)要求，采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施，在施工過程中要特別注意安全施工，杜絕一切事故，并承擔(dān)由于自身安全措施不到位或不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的一切費用。乙方的施工人員食宿問題由乙方自行解決，費用由乙方自理。甲方應(yīng)及時提供以上建筑材料，以免影響乙方正常施工進(jìn)度。一、建筑項: 私人住宅主體工程。本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字生效，并具有法律效力。不管此房建至五層或六層，除甲方所得兩套外，其余均為乙方所有，甲方不得干涉。甲方不得干涉乙方所得房屋買賣，并無條件積極配合乙方賣房，并出具相應(yīng)手續(xù)。該房屋建造其結(jié)構(gòu)為磚混，整板現(xiàn)澆，前面為外墻磚，主水主電進(jìn)戶，室內(nèi)外均為水泥沙漿抹灰，內(nèi)外落水下地。二、乙方負(fù)責(zé)該房屋改造一切資金、城管違規(guī)罰款等部分費用由乙方負(fù)責(zé)。在建時甲方負(fù)責(zé)村組、城管方面的39。甲方原房屋土地使用證、建設(shè)施工許可證等該房屋的一切有效證件均分為二份，及改建后房前屋后空余地由甲、乙各得一半所有權(quán)。該房屋實施改建成___________房屋一幢，占地面積大約________平方米左右。除非雙方協(xié)議將合同終止，或因一方違約使合同無法履行，違約方在承擔(dān)上述違約責(zé)任后仍應(yīng)繼續(xù)履行合同。乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同，辭退乙方，并只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。八，違約責(zé)任和爭議的解決辦法：乙方承攬建設(shè)工程的質(zhì)量達(dá)不到約定要求的，乙方要無償修理、返工或重作；造成損失的，乙方要賠償所有損失。每層澆注封頂后，若無質(zhì)量問題，甲方即向乙方支付該樓層的`部分預(yù)付工程款元。因停電、下雨等造成停工；不可抗力；甲方同意給予順延的其它情況。六、工期延誤：乙方不得有無正當(dāng)理由的延誤施工行為。四、承建工程價格：五、施工安全要求：乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術(shù)要求，采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施，在施工過程中要特別注意安全施工，杜絕一切事故，并承擔(dān)由于自身安全措施不到位或不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的一切費用。乙方的施工人員食宿問題由乙方自行解決，費用由乙方自理。甲方應(yīng)及時提供以上建筑材料，以免影響乙方正常施工進(jìn)度。一、建筑項：私人住宅主體工程。，甲乙雙方各執(zhí)一份。、爭議，經(jīng)協(xié)商無效時，提請法院裁決。、法規(guī)和規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)。四、其他，乙方承擔(dān)相應(yīng)的39。否則，視同終止履行本協(xié)議，并有權(quán)處置已付定金。，轉(zhuǎn)讓總價為人民幣100600元。附件：草圖5張甲方簽字(章)：乙方簽字(章)：見證人簽字(章)：日期： 年 月 日農(nóng)村建房合同范本12甲方：__________________乙方：__________________經(jīng)各方友好協(xié)商，本著平等、自愿、有償、誠實信用原則，就土地轉(zhuǎn)讓事宜達(dá)成協(xié)議如下：一、地塊概況。九、其它未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。因施工設(shè)備的原因和乙方人員操作失誤導(dǎo)致的傷亡事故，或乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人員以及第三人人身傷亡及財產(chǎn)損害的，由乙方負(fù)全部責(zé)任，甲方不負(fù)擔(dān)任何責(zé)任和費用。七、安全要求及責(zé)任乙方進(jìn)場施工，甲方付給乙方500元(伍佰元)用于乙方購買本房屋建設(shè)期間的保險(該費根據(jù)乙方要求支付，不足部分由乙方承擔(dān))，乙方必須為施工人員購買人身傷亡和財產(chǎn)安全險以及第三責(zé)任險。重新修繕的`費用(包括修繕工時費用和材料費用)，全部由乙方自行承擔(dān)。工程竣工后，由甲方進(jìn)行檢查驗收。圈梁布置要求每道墻上全部布置。一層墻體為24011590粘土磚水泥砂漿砌筑,墻厚240。衛(wèi)生間現(xiàn)澆并保證不漏水。天板或地板開裂、塌陷、露筋。不得出現(xiàn)：主體墻與水平地面不垂直、墻壁凹凸不平、開裂。3)、所有使用的砂要求用河砂。2)、鋼筋用漣鋼、湘鋼產(chǎn)的。甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時，有權(quán)要求乙方停工或整改。甲方應(yīng)購買國家標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)制構(gòu)件，包括預(yù)制板、踏步、門窗過梁，安裝前應(yīng)通知甲方現(xiàn)場查驗。工程不得轉(zhuǎn)包。乙方必須按甲方提供的圖紙及說明和雙方簽訂的承包合同施工。乙方在施工地基、梁柱、屋面等關(guān)鍵部位時必須通知甲方現(xiàn)場驗收，并保證質(zhì)量安全。五、雙方責(zé)任甲方提供施工的水電，乙方必須保證工程質(zhì)量，按設(shè)計圖紙和甲方要求施工。屋面板施工完成，(大寫：壹萬元整)。乙方大宗材料進(jìn)場施工，(大寫：壹萬元整)。承包價格按： 元/平方米( 元每平方米)包干，乙方不得再以任何理由要求甲方增加任何費。二層按建筑物外墻邊長寬計算。乙方自帶一切工器具，包括施工用的攪拌機、震動器等施工機械以及模板，腳手架等，費用由乙方自理，乙方的施工人員食宿問題由乙方自行解決，費用由乙方自理。三、承包方式及承包價格乙方為包工、包料、包質(zhì)量、包工期、包安全及責(zé)任承建甲方房屋，按建筑面積每平米費用包干。外墻周圍散水、門窗洞口粉刷等。屋面雨水排水管接到地面。屋面上陽臺現(xiàn)澆蓋板。樓梯兩層，陽臺、廁所現(xiàn)澆，屋頂在預(yù)制板上做現(xiàn)澆天溝蓋石棉瓦。一、項目基本概況建筑一共兩層，寬10米。甲方：乙方：年月日年月日農(nóng)村建房合同范本11甲方： 身份證號： 住址： 電話：乙方： 身份證號： 住址： 電話：甲方擬建房屋一棟，位置在******村，由乙方負(fù)責(zé)承包建設(shè)。第九條：本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，甲乙雙方簽字生效。第八條：其他約定工程施工過程中，甲方中途提出工程變更的，應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商一致后進(jìn)行，工期相應(yīng)順延。第七條：違約責(zé)任因乙方責(zé)任導(dǎo)致工期拖延，房屋未能及時驗收的，每遲延一日滯納金為元。第六條：安全責(zé)任甲乙雙方應(yīng)積極配合，保證施工現(xiàn)場安全，防止事故和意外發(fā)生。若因建筑材料問題導(dǎo)致工程質(zhì)量瑕疵的，均有乙方負(fù)責(zé)，進(jìn)行返修或返工，相關(guān)損失和費用(包括由此新產(chǎn)生的工程款)概由乙方承擔(dān)。第五條：工程質(zhì)量房屋主體以及內(nèi)外粉刷嚴(yán)格按照施工圖紙施工。以上施工為主體工程，待東西側(cè)房屋主體工程施工完畢后由乙方進(jìn)行東西房屋的配套工程，施工完畢