廣州市裝修合同(參考版)
2025-01-02 00:25本頁面
【正文】 本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份，副本 份，雙方各執(zhí) 份，送建委、經(jīng)辦銀行稅局、工商局各一份。向 人民法院起訴。（四）、遇不可抗力損失，報有關部門裁定。（二）、乙方逾期交付使用或因質(zhì)量問題而逾期完工的，按合同中第十條向甲方償付違約金。第十一條、違約責任（一）、甲方末能按合同履行，出現(xiàn)以下情形的，其損失由甲方承擔，工期順延。 第十條、獎與罰工程按期竣工，達到合格標準的不獎不罰；工期每提前或延誤1天，甲方按工程總造價的 %獎罰乙方；達不到標準的，乙方付給甲方罰金 元，并負責返修。最后驗收合格的日期為竣工日期，由此發(fā)生的質(zhì)量或其他問題由甲方負責。（三）、工程（包括單項工程）竣工前 天，由乙方通知甲方驗收，并在竣工后 天內(nèi)進行簽字確認，同時乙方于 天內(nèi)將全部有效圖紙資料向甲方移交。 第九條、 工程驗收（一）、工程交工驗收以施工圖及說明書、圖紙會審記錄、國頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標準為依據(jù)。乙方根據(jù)變更要求，于五天內(nèi)向甲方提交因變更所采取的措施、增減的造價、因停工等原因造成的機械呆置、綜合管理、延誤工期補償停工等費用報告二份。變更文件送達乙方后，即停止受變更影響的部位或工序的購料和施工。工程竣工后的場地清理，并將門窗、玻璃、地面清掃干凈。施工中乙方原因造成的停工、返工、材料、器材等損失均由乙方承擔。委派持有與工程項目相適應資格證書的 為現(xiàn)場管理代表，按施工安全規(guī)范做好施工質(zhì)量、安全管理，指定安全、防火負責人，現(xiàn)場物件堆放整齊，道路暢通。合同簽訂后 天內(nèi)編制施工計劃報送甲方監(jiān)督執(zhí)行。組織對工程驗收和辦理竣工結(jié)算。向乙方提供設計所需的有關資料；經(jīng)批準的設計文件、消防、環(huán)保等要求，建筑物的結(jié)構(gòu)情況和房屋安全鑒定書，各裝修項目的具體要求及設計要點，提供工程所需的水、電設施。組織對施工圖會審。第七條、 雙方責任（一）、甲方責任。保修期內(nèi)出現(xiàn)的質(zhì)量問題，乙方在接甲方通知后 天內(nèi)進行檢查，經(jīng)雙方鑒定，屬乙方施工或材料質(zhì)量問題，由乙方即進行修復；屬甲方使用不當造成的，由甲方負責。否則，甲方有權(quán)采取措施，直至終止合同，由此造成的損失由乙方承擔。（注：甲方相應扣除乙方材料款）第六條、 工程質(zhì)量標準和保修期（一） 、程質(zhì)量標準按國家現(xiàn)行施工及驗收規(guī)范。如檢驗合格，檢驗費由持有異議一方負責，否則由采購方承擔。
合同協(xié)議相關推薦
鄂ICP備17016276號-1