水利工程維修養(yǎng)護(hù)合同示范文本(參考版)
2024-08-20 15:47本頁(yè)面
【正文】 第二章 工程維修養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn) 根據(jù)《水利工程維修養(yǎng)護(hù)考核標(biāo)準(zhǔn)》制定。 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)承包人在執(zhí)行本合同時(shí)，所有的材料、設(shè)備、維修養(yǎng)護(hù)工藝和維修養(yǎng)護(hù)工作質(zhì)量檢驗(yàn)均應(yīng)符合合同技術(shù)條款所引用的國(guó)家和行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 質(zhì)量管理 承包人應(yīng)建立質(zhì)量保證體系，選派有經(jīng)驗(yàn)的維修養(yǎng)護(hù)技術(shù)人員對(duì)維修養(yǎng)護(hù)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量進(jìn)行檢查，及時(shí)向發(fā)包人報(bào)告檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，并提供必要的資料。 水文氣象…….. 對(duì)外交通條件…….. 合同項(xiàng)目工作范圍及內(nèi)容(承包范圍及內(nèi)容)…….. 維修養(yǎng)護(hù)工作會(huì)議與報(bào)表 發(fā)包人在每周或每月定期召開(kāi)周、月協(xié)調(diào)會(huì)議或?qū)ｎ}會(huì)議，檢查承包人的工作進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行情況和維修養(yǎng)護(hù)工作質(zhì)量情況，協(xié)調(diào)解決維修養(yǎng)護(hù)工作中存在的問(wèn)題。工程類別：堤防工程、控導(dǎo)工程、水閘工程、泵站工程、水庫(kù)工程以及灌區(qū)工程等。第29條 合同的生效與終止。9. 其他第27條 安全施工。第25條 違約。7. 驗(yàn)收第23條 驗(yàn)收。6. 變更第21條 變更。第19條 維修養(yǎng)護(hù)款支付。5. 合同價(jià)格與支付第17條 合同價(jià)格及調(diào)整。第15條 檢查和返工。第13條 單項(xiàng)維修養(yǎng)護(hù)工作工期提前。第11條 暫停工作。3. 工作進(jìn)度第9條 實(shí)施計(jì)劃。第7條 發(fā)包人代表。2. 雙方主要義務(wù)和責(zé)任第5條 發(fā)包人主要義務(wù)和責(zé)任。如果雙方商定合同使用語(yǔ)言文字為漢語(yǔ)即： 本合同使用的語(yǔ)言文字是漢語(yǔ)。若還有其他構(gòu)成合同的文件時(shí)，按照簽署日期的先后，插入合同中；簽署日期在后的應(yīng)排在前面，并列出全部文件的名稱和順序。歷時(shí)總天數(shù) 天。1. 詞語(yǔ)涵義及合同文件第1條 詞語(yǔ)涵義。專用合同條款前言專用合同條款中的各條款是補(bǔ)充和修改通用合同條款號(hào)相同的條款或當(dāng)需要時(shí)增加新的條款，兩者應(yīng)對(duì)照閱讀。承包期滿，維修養(yǎng)護(hù)工作終止。第29條 合同的生效與終止。 造成承包人設(shè)備、機(jī)械的損壞等損失，由承包人承擔(dān)。因?yàn)?zāi)害發(fā)生的費(fèi)用按下列規(guī)定由雙方分別承擔(dān)： 工程本身的損害由發(fā)包人承擔(dān)。災(zāi)害繼續(xù)發(fā)生，承包人應(yīng)每隔2天向發(fā)包人報(bào)告一次災(zāi)害情況，直到災(zāi)害結(jié)束。第28條 不可抗力。發(fā)生重大傷亡事故，承包人應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即通知發(fā)包人和上級(jí)有關(guān)部門。發(fā)包人應(yīng)按有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和本合同有關(guān)規(guī)定，檢查、監(jiān)督上述工作的實(shí)施，對(duì)承包人故意延誤或拒絕改正的，有權(quán)責(zé)令其停工整改。第27條 安全施工。 索賠申請(qǐng)報(bào)告應(yīng)有索賠事件發(fā)生時(shí)的有關(guān)證據(jù)以及詳細(xì)說(shuō)明索賠理由和索賠費(fèi)用的計(jì)算依據(jù)。第26條 索賠。除非雙方協(xié)議將合同終止，因一方違約使合同無(wú)法履行，違約方承擔(dān)上述違約責(zé)任后仍應(yīng)繼續(xù)履行合同。發(fā)包人不能按合同約定履行自己的義務(wù)及發(fā)生其他使合同無(wú)法履行的行為，承包人應(yīng)及時(shí)向發(fā)包人提出書面通知，要求發(fā)包人在期限內(nèi)履行合同，否則有權(quán)暫停維修養(yǎng)護(hù)工作，直至解除合同；發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，支付違約導(dǎo)致承包人增加的費(fèi)用和賠償因違約給承包人造成的損失。發(fā)生爭(zhēng)議后，任何一方均不得以調(diào)解和仲裁或訴訟判決未果為借口拒絕或拖延按合同約定進(jìn)行的工作，雙方都應(yīng)繼續(xù)履行合同。 簽訂仲裁協(xié)議或確定仲裁范圍和仲裁機(jī)構(gòu)。、違約和索賠第24條 爭(zhēng)議的解決。合同期滿后14天內(nèi)承包人按照發(fā)包人要求提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告(附驗(yàn)收資料)。承包人按合同完成某一階段或某一單項(xiàng)維修養(yǎng)護(hù)工作后，應(yīng)在7天內(nèi)按照發(fā)包人要求提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告(附驗(yàn)收資料)；發(fā)包人應(yīng)在收到承包人提交的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后7天內(nèi)通知承包人組織驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)果和結(jié)論作為本合同驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告的附件。合同期滿或承包人按合同完成某一階段或某一單項(xiàng)維修養(yǎng)護(hù)工作時(shí)，可進(jìn)行合同期滿驗(yàn)收、階段驗(yàn)收或單項(xiàng)驗(yàn)收。因承包人違約必須做出的變更，因而增加的費(fèi)用和工期延誤，責(zé)任由承包人承擔(dān)。第22條 確定變更價(jià)款和工期。承包人未在2天內(nèi)答復(fù)發(fā)包人，則視為承包人已同意發(fā)包人提出的變更要求。(3) 改變合同中任何一項(xiàng)工作的完工日期或改變已經(jīng)批準(zhǔn)的施工順序。 變更的范圍和內(nèi)容：(1) 取消合同中任何一項(xiàng)工作。發(fā)
數(shù)學(xué)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1