水利工程建設(shè)監(jiān)理合同示范文本(參考版)
2024-08-15 02:15本頁(yè)面
【正文】 。1其他相關(guān)工作。做好施工現(xiàn)場(chǎng)記錄與信息反饋；按照監(jiān)理合同附件的要求編制監(jiān)理月、年報(bào)；按期整編工程資料和工程檔案，做好文、錄、表、單的日常管理，在期限屆滿時(shí)按照檔案管理要求整理、歸檔并移交發(fā)包人。1參加或受發(fā)包人委托主持分部工程驗(yàn)收，參加階段驗(yàn)收、單位工程驗(yàn)收、竣式驗(yàn)收，審查承包人編制的竣工圖紙和竣工資料。檢查施工安全和勞動(dòng)防護(hù)措施，并提出建議；檢查防洪度汛措施并提出建議；參加重大安全事故調(diào)查。協(xié)助發(fā)包人編制投資控制目標(biāo)和分年度投資計(jì)劃；審查承包人提交的資金流計(jì)劃；審核承包人完成的工程量和單價(jià)費(fèi)用，并簽發(fā)計(jì)量和中期支付憑證；審查承包人提交的竣工結(jié)算報(bào)告，簽發(fā)最終支付憑證；受理索賠申請(qǐng)，進(jìn)行索賠調(diào)查，協(xié)調(diào)合同爭(zhēng)議，并提出處理意見；處理工程變更，下達(dá)工程變更令。以單元工程為基礎(chǔ)，依據(jù)水利部頒布的《水利水電基本建設(shè)工程單元工程質(zhì)量等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》和《水利水電工程施工質(zhì)量評(píng)定規(guī)程》，對(duì)承包人評(píng)定的工程質(zhì)量等級(jí)進(jìn)行復(fù)核。施工質(zhì)量控制。根據(jù)工程施工合同總進(jìn)度計(jì)劃，編制控制性進(jìn)度目標(biāo)和年度施工計(jì)劃，并審查批準(zhǔn)承包人提出的施工實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃和檢查其實(shí)施情況；督促承包人采取措施，實(shí)現(xiàn)合同工期目標(biāo)要求。簽發(fā)補(bǔ)充設(shè)計(jì)文件、技術(shù)要求等，答復(fù)承包人提出的建議和意見。督促發(fā)包人按工程施工合同的約定，落實(shí)必須提供的施工條件，檢查承包人的開工準(zhǔn)備工作，審查合格后簽發(fā)工程開工令。(三)施工方面協(xié)助發(fā)包人進(jìn)行工程施工招標(biāo)和簽訂工程施工合同。協(xié)助或代表發(fā)包人對(duì)進(jìn)場(chǎng)的永久工程設(shè)備進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)與到貨驗(yàn)收。其他相關(guān)業(yè)務(wù)。助發(fā)包人會(huì)同設(shè)計(jì)人對(duì)重大技術(shù)問題和優(yōu)化設(shè)計(jì)進(jìn)行專題討論審核承包人對(duì)設(shè)計(jì)文件的意見和建議，協(xié)助發(fā)包人會(huì)同設(shè)計(jì)人進(jìn)行研究。第三部分 合同附件一、監(jiān)理服務(wù)目標(biāo)質(zhì)量控制目標(biāo)安全控制目標(biāo)投資控制目標(biāo)進(jìn)度控制目標(biāo)二、監(jiān)理服務(wù)內(nèi)容（以下內(nèi)容供發(fā)包人、監(jiān)理人雙方簽訂合同時(shí)參考，可由發(fā)包人或監(jiān)理人提出，雙方協(xié)商決定）(一)設(shè)計(jì)文件及圖紙方面及時(shí)核查并簽發(fā)施工圖紙及設(shè)計(jì)變更文件，發(fā)現(xiàn)問題通過發(fā)包人與設(shè)計(jì)人聯(lián)系，重大問題向發(fā)包人做專題報(bào)告。爭(zhēng)議的解決第五十九條 合同爭(zhēng)議的調(diào)解、仲裁機(jī)構(gòu)：一、雙方約定的調(diào)解機(jī)構(gòu)為： 。二、賠償金：賠償金= 直接經(jīng)濟(jì)損失監(jiān)理酬金（扣除稅金等各項(xiàng)應(yīng)扣費(fèi)用后）/所監(jiān)工程投資其他第五十五條 發(fā)包人給予監(jiān)理機(jī)構(gòu)合理化建議的獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn) 。第四十八條 因發(fā)包人延期支付監(jiān)理服務(wù)酬金而向監(jiān)理人支付滯納金的計(jì)算辦法： 。違約第四十七條 發(fā)包人違約，應(yīng)支付給監(jiān)理人違約金或賠償金，計(jì)算辦法：一、違約金： 。額外服務(wù)酬金：___________________。二、監(jiān)理服務(wù)酬金的支付方式為：_____________________。需旁站監(jiān)理的關(guān)鍵工序是： 。監(jiān)理人的義務(wù)和責(zé)任第二十六條 監(jiān)理人應(yīng)在監(jiān)理合同生效后的 天內(nèi)，派出監(jiān)理人員進(jìn)駐施工現(xiàn)場(chǎng)，組建現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理機(jī)構(gòu)；監(jiān)理人應(yīng)在監(jiān)理合同生效后的 天內(nèi)，向發(fā)包人提交監(jiān)理規(guī)劃、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理機(jī)構(gòu)組成人員名單、簡(jiǎn)歷、相應(yīng)資格證書復(fù)印件和授權(quán)范圍。 一、試驗(yàn)、檢驗(yàn)項(xiàng)目及頻率序號(hào)試驗(yàn)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)頻數(shù)檢驗(yàn)方式二、試驗(yàn)、檢驗(yàn)費(fèi)用 元。發(fā)包人給予經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)姆绞胶蜆?biāo)準(zhǔn)是： 。發(fā)包人的義務(wù)和責(zé)任第十七條 發(fā)包人向監(jiān)理機(jī)構(gòu)提供與本工程建設(shè)有關(guān)的資料為：序號(hào)資料名稱份數(shù)提供時(shí)間收回時(shí)間保存和保密要求第十八條 發(fā)包人對(duì)監(jiān)理機(jī)構(gòu)書面提交并要求作出決定的事宜作出書面決定并送達(dá)的時(shí)限：一般文件 天；緊急事項(xiàng)_______________天；變更文件 _______________天。監(jiān)理人的權(quán)利第十三條 四、設(shè)計(jì)變更等施工現(xiàn)場(chǎng)獨(dú)立處置金額為：___________。第六十條 在爭(zhēng)議協(xié)商、調(diào)解、仲裁或起訴過程中，雙方仍應(yīng)繼續(xù)履行本合同約定的責(zé)任和義務(wù)，保證工程建設(shè)的正常進(jìn)行。爭(zhēng)議的解決第五十九條 本合同發(fā)生爭(zhēng)議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決；也可由工程項(xiàng)目主管部門或合同爭(zhēng)議調(diào)解機(jī)構(gòu)調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解未果時(shí)，經(jīng)當(dāng)事人雙方同意可由仲裁機(jī)構(gòu)仲裁或向人民法院起訴。第五十七條 未經(jīng)發(fā)包人同意，監(jiān)理人不得出版涉及發(fā)包人的專利、專有技術(shù)或其它需保密的資料。獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)在專用合同條款中約定。第五十四條 監(jiān)理人應(yīng)發(fā)包人要求出外考察，其費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)。監(jiān)理人發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)文件不符合有關(guān)規(guī)定或合同約定時(shí)，應(yīng)向發(fā)包人報(bào)告。
外語相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1