供水工程施工合同(二)范文(參考版)
2025-08-05 23:23本頁面
【正文】 。（２）承包人按第３６．１款規(guī)定提交的最終付款申請(qǐng)單中，只限于提出本合同工程移交證書頒發(fā)后發(fā)生的索賠。（４）若承包人不遵守本條各項(xiàng)索賠規(guī)定，則應(yīng)得到的付款不能超過監(jiān)理人核實(shí)后決定的或爭(zhēng)議調(diào)解組按第４４．３款規(guī)定提出的或由仲裁機(jī)構(gòu)裁定的金額。（３）發(fā)包人和承包人應(yīng)在收到監(jiān)理人的索賠處理決定后１４天內(nèi)，將其是否同意索賠處理決定的意見通知監(jiān)理人。４３．２ 索賠的處理（１）監(jiān)理人收到承包人提交的索賠意向書后，應(yīng)及時(shí)核查承包人的當(dāng)時(shí)記錄，并可指示承包人提供進(jìn)一步的支持文件和繼續(xù)作好延續(xù)記錄以備核查，監(jiān)理人可要求承包人提交全部記錄的副本。在上述意向書發(fā)出后的２８天內(nèi)，再向監(jiān)理人提交索賠申請(qǐng)報(bào)告，詳細(xì)說明索賠理由和索賠費(fèi)用的計(jì)算依據(jù)，并應(yīng)附必要的當(dāng)時(shí)記錄和證明材料。本款規(guī)定的任何應(yīng)付金額應(yīng)由監(jiān)理人與發(fā)包人和承包人協(xié)商后確定，監(jiān)理人應(yīng)將確定的結(jié)果通知承包人。（６）在合同解除日前按合同規(guī)定應(yīng)支付給承包人的其他費(fèi)用。（４）承包人雇用的所有從事工程施工或與工程有關(guān)的職員和工人在合同解除后的遣返費(fèi)和其他合理費(fèi)用。（２）已合理開支的、確屬承包人為完成工程所發(fā)生的而發(fā)包人未支付的費(fèi)用。（１）即將支付承包人的，或承包人依法應(yīng)予接收的為該工程合理訂購(gòu)的材料、工程設(shè)備和其他物品的費(fèi)用。發(fā)包人在收到承包人書面要求后的２８天內(nèi)仍不答復(fù)承包人，則承包人有權(quán)立即采取行動(dòng)解除合同。由此增加的費(fèi)用和工期延誤責(zé)任，由發(fā)包人承擔(dān)。由此增加的費(fèi)用和工期延誤責(zé)任，由發(fā)包人承擔(dān)。由此增加的費(fèi)用和工期延誤責(zé)任，由發(fā)包人承擔(dān)。４２．２ 承包人有權(quán)暫停施工（１）若發(fā)生第４２．１款（１）、（２）項(xiàng)的違約時(shí)，承包人應(yīng)及時(shí)向發(fā)包人和監(jiān)理人發(fā)出通知，要求發(fā)包人采取有效措施限期提供上述條件和圖紙，并有權(quán)要求延長(zhǎng)工期和補(bǔ)償額外費(fèi)用。（３）發(fā)包人未能按合同規(guī)定的時(shí)間支付各項(xiàng)預(yù)付款或合同價(jià)款，或拖延、拒絕批準(zhǔn)付款申請(qǐng)和支付憑證，導(dǎo)致付款延誤。（１）發(fā)包人未能按合同規(guī)定的內(nèi)容和時(shí)間提供施工用地、測(cè)量基準(zhǔn)和應(yīng)由發(fā)包人負(fù)責(zé)的部分準(zhǔn)備工程等承包人施工所需的條件。若此類工作按合同規(guī)定應(yīng)由承包人負(fù)責(zé)，由此引起的費(fèi)用應(yīng)由監(jiān)理人在發(fā)包人支付給承包人的金額中扣除，監(jiān)理人應(yīng)與發(fā)包人協(xié)商后將作出的決定通知承包人。４１．７ 協(xié)議利益的轉(zhuǎn)讓若因承包人違約解除合同，則發(fā)包人為保證工程延續(xù)施工，有權(quán)要求承包人將其為實(shí)施本合同而簽訂的任何材料和設(shè)備的提供或任何服務(wù)的協(xié)議和利益轉(zhuǎn)讓給發(fā)包人，并在解除合同后的１４天內(nèi)，通過法律程序辦理這種轉(zhuǎn)讓。（２）監(jiān)理人出具上述付款證書前，發(fā)包人可不再向承包人支付合同規(guī)定的任何金額。４１．６ 解除合同后的付款（１）若因承包人違約解除合同，則發(fā)包人應(yīng)暫停對(duì)承包人的一切付款，并應(yīng)在解除合同后發(fā)包人認(rèn)為合適的時(shí)間，委托監(jiān)理人查清以下付款金額，并出具付款證書報(bào)送發(fā)包人審批后支付。４１．５ 解除合同后的估價(jià)因承包人違約解除合同后，監(jiān)理人應(yīng)盡快通過調(diào)查取證并與發(fā)包人和承包人協(xié)商后確定并證明：（１）在解除合同時(shí)，承包人根據(jù)合同實(shí)際完成的工作已經(jīng)得到或應(yīng)得到的金額。４１．４ 承包人違約解除合同監(jiān)理人發(fā)出停工整改通知２８天后，承包人繼續(xù)無視監(jiān)理人的指示，仍不提交整改報(bào)告，亦不采取整改措施，則發(fā)包人可通知承包人解除合同。４１．３ 責(zé)令承包人停工整改承包人在收到書面警告后的２８天內(nèi)仍不采取有效措施改正其違約行為，繼續(xù)延誤工期或嚴(yán)重影響工程質(zhì)量，甚至危及工程安全，監(jiān)理人可暫停支付工程價(jià)款，并按第１９．３款的規(guī)定暫停其工程或部分工程施工，責(zé)令其停工整改，并限令承包人在１４天內(nèi)提交整改報(bào)告報(bào)送監(jiān)理人。承包人應(yīng)立即采取有效措施認(rèn)真改正，并盡可能挽回由于違約造成的延誤和損失。（７）承包人否認(rèn)合同有效或拒絕履行合同規(guī)定的承包人義務(wù)，或由于法律、財(cái)務(wù)等原因?qū)е鲁邪藷o法繼續(xù)履行或?qū)嵸|(zhì)上已停止履行本合同的義務(wù)。（５）由于承包人原因拒絕按合同進(jìn)度計(jì)劃及時(shí)完成合同規(guī)定的工程，而又未按第２０．３款規(guī)定采取有效措施趕上進(jìn)度，造成工期延誤。（３）未經(jīng)監(jiān)理人批準(zhǔn)，承包人私自將已按合同規(guī)定進(jìn)入工地的工程設(shè)備、施工設(shè)備、臨時(shí)工程或材料撤離工地。（１）承包人無正當(dāng)理由未按開工通知
外語相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1