燃氣工程施工合同(參考版)
2025-05-17 12:31本頁面
【正文】 其它約定： 甲方： 乙方： 地址： 地址：法定代表人 法定代表人（或授權(quán)簽約人）： （或授權(quán)簽約人）：附件（共 件）11。本合同附件是本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。本合同未盡事宜，由甲乙雙方友好協(xié)商，另簽訂補充協(xié)議。第十五條 爭議的解決 凡因執(zhí)行本合同所發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議，合同各方應通過友好協(xié)商解決；如果協(xié)商不能解決，任何一方均可向甲方住所地人民法院起訴。遭受不可抗力的一方未履行上述義務的，不能免除其違約責任。第十三條 不可抗力條款 由于不能預見、不能避免和不能克服的自然原因或社會原因，致使本合同不能履行或者不能完全履行時，遇到上述不可抗力事件的一方，應立即書面通知合同其他方，并應在不可抗力事件發(fā)生后十五天內(nèi)，向合同其他方提供經(jīng)不可抗力事件發(fā)生地區(qū)縣級以上政府部門出具的證明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效證明文件。一方違反上述約定的，責任方應按本合同工程預算總價款的10％向合同其他方支付違約金，違約金不足以賠償合同其他方損失的，應按合同其他方的實際損失賠償。（二）有下列情形之一的， 合同權(quán)利義務終止：本合同已按約定履行完畢；本合同經(jīng)各方協(xié)商一致而終止；本合同因一方出現(xiàn)本條第（一）款的違約情況違約（包括一方擅自轉(zhuǎn)讓本合同項下權(quán)利義務），另一方發(fā)出解除合同的通知；法律法規(guī)規(guī)定終止的其他情形。合同一方依本合同約定行使解除權(quán)的，合同自解除通知送達之日起終止。第十一條 合同終止（一）因解除而終止由于乙方違約造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方認為本合同已無必要繼續(xù)履行或乙方在收到甲方要求其糾正違約的通知后仍不糾正其違約行為，則甲方有權(quán)向乙方發(fā)出解除本合同的書面通知，該通知自送達乙方時生效，乙方應按本合同約定承擔違約責任，違約金不足以彌補甲方損失的，甲方可繼續(xù)向乙方追償。1乙方應向甲方支付的違約金，甲方有權(quán)在應付未付款中扣除，違約金不足以彌補甲方損失的，甲方可繼續(xù)向乙方追償。1甲方在乙方提交竣工結(jié)算書及完整的竣工結(jié)算資料后，未按合同約定的時間和乙方核對工程價款的，每逾期一日，‰向乙方支付違約金。1乙方未按合同約定及時向甲方提交竣工結(jié)算書及完整的竣工結(jié)算資料或提交后未按甲方通知的時間和甲方核對工程價款的，每逾期一日，‰向甲方支付違約金。1乙方擅自把工程分包或轉(zhuǎn)包給其他任何單位，甲方有權(quán)解除合同，乙方應按工程預算總價款/本合同工程預算總價款的20％向甲方支付違約金，并賠償甲方因此造成的一切損失。乙方不按時進場施工，在甲方發(fā)出書面通知后的 日內(nèi)仍不進場施工的，甲方有權(quán)解除合同，乙方應向甲方支付工程預算總價款的20％作為違約金，造成甲方工期延誤或其他損失的，乙方應予賠償。未經(jīng)甲乙雙方共同簽證的工程量乙方不得再要求結(jié)算。乙方人員在施工區(qū)內(nèi)出現(xiàn)打架斗毆、損壞工程成品、安全事故等情況時，所產(chǎn)生的對乙方人員或第三人的損害由乙方承擔責任并負責賠償；由此造成的甲方的損失，由乙方負責全額賠償。否則，甲方有權(quán)要求停工或解除合同，由此造成的工期延誤的違約責任及甲方的損失由乙方承擔。乙方在施工過程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因連續(xù)停工兩個工作日以上的，甲方有權(quán)解除合同，乙方應向甲方支付本合同工程預算總價款的10％作為
規(guī)章制度相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1