重慶市涪陵區(qū)百勝鎮(zhèn)衛(wèi)生院百勝場(chǎng)坪施工合同(參考版)
2025-01-11 11:11本頁(yè)面
【正文】 附合同金額及增量部分計(jì)算說(shuō)明 12 根據(jù) 2022 年 8 月 15 日在衛(wèi)生局召開(kāi)的會(huì)議內(nèi)容為依據(jù)，計(jì)算如下： 一、土石方部分：總量 立方米 其中： 堅(jiān)石（人工割、據(jù)作業(yè)）超量部分 938 立方米（據(jù)實(shí)） 立方米（清單）=*260 元 /立方米（開(kāi)會(huì)參考市場(chǎng)定價(jià)） = 元 堅(jiān)石補(bǔ)清單部分價(jià)差 立方米 *（ 260 元 元） = 元 砂石（砌割） 立方米（總量） 938 立方米（堅(jiān)石） =982 立方米 *元 /立方米 = 元 以上小計(jì) 元 二、 圍墻部分 條石超出部分： 立方米（據(jù)實(shí)） 立方米（清單） = 立方米*（ 元 /立方米（開(kāi)會(huì)根據(jù)市場(chǎng)定價(jià)） +46 元 /立方米（二次轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)） =元 補(bǔ)清單價(jià)差 立方米 *（ 立方米 立方米） = 元 挖土方： 立方米（據(jù)實(shí)） 立方米（清單） = 立方米 *元 /立方米 = 元 小計(jì) 元 三、按清單應(yīng)扣除部分 填方（外運(yùn)） 2500 立方米 * 元 /立方米 =73250 元 圍墻墊層（公路） 元 小計(jì) 元 四、清單部分金額： 330000 元 以上合計(jì)金額： 元 。 承包人的違約金（或罰款），發(fā)包人有權(quán)在承包人的工程款中扣除。 承包人未能按時(shí)完成節(jié)點(diǎn)工期或者未能按時(shí)完成發(fā)包人要求的工程任務(wù)和數(shù)量時(shí)，發(fā)包人有權(quán)調(diào)整承包人的承包范圍和內(nèi)容，并有權(quán)處罰承包人。以發(fā)包人解除合同通知書(shū)送達(dá)承包人后的即日生效。承包人不能因此而要求索賠費(fèi)用。如果發(fā)包人代表或監(jiān)理工程師有足夠的理由認(rèn)為承包人的某個(gè)或某些崗位人員不稱職或不能滿足工程需要時(shí)，在接到監(jiān)理工程師的有關(guān)書(shū)面通知后，承包人應(yīng)在 7 天內(nèi)選派稱職人員并將監(jiān)理工程師認(rèn)為不稱職的人員撤出現(xiàn)場(chǎng)，重新選派的人員應(yīng)經(jīng)過(guò)發(fā)包人代表或監(jiān)理工程師的批準(zhǔn)，承包人應(yīng)同時(shí)保證被更換的承包人人員不得再?gòu)氖氯魏闻c本工程有關(guān)的工作。 嚴(yán)格按照經(jīng)發(fā)包人和監(jiān)理審批的施工組織設(shè)計(jì)施工。否則發(fā)包人有權(quán)按照市政府第 164號(hào)令對(duì)承包商進(jìn)行責(zé)任追究，并扣留其部分工程款，直至停工整改。必須設(shè)置車輛沖洗設(shè)施，以防車輛帶泥出場(chǎng)，保持周邊環(huán)境清潔。 11 質(zhì)保金不計(jì)利息，保修期滿，經(jīng)發(fā)包人驗(yàn)收同意后，退還承包人質(zhì)保金。 工程竣工驗(yàn)收合格后 20 天內(nèi)，承包人應(yīng)向發(fā)包人提交完整的竣工驗(yàn)收資料，以及竣工圖紙和結(jié)算資料，承包人應(yīng)積極配合發(fā)包人審核完成竣工結(jié)算。 雙方約定合同副本份數(shù)：一式拾份，發(fā)包人捌份，承包人貳份，具有與正本同等法律效力。 (2)承包人向發(fā)包人提供履約擔(dān)保，擔(dān)保方式為： 按合同價(jià)的 10%繳納合同履約擔(dān)保，形式為轉(zhuǎn)賬劃入發(fā)包人專項(xiàng)賬戶。 (2)承包人投保內(nèi)容： 根據(jù)重慶市建設(shè)委員會(huì)的相關(guān)規(guī)定辦理。 本工程雙方約定投保內(nèi)容如下： (1)發(fā)包人投保內(nèi)容： 按有關(guān)規(guī)定辦理。 3爭(zhēng)議 本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的按下列第 （二）種方式解決： (一 )提交 / 仲裁委員會(huì)仲裁； (二 )依法向人民法院起訴。 10 承包人應(yīng)模范遵守國(guó)家及地方政府的各項(xiàng)法 律法規(guī)及規(guī)定或要求，承包人違反國(guó)家及地方政府的各項(xiàng)法律法規(guī)及規(guī)定或要求受到的懲罰或造成的不良影響（包括對(duì)發(fā)包人造成的不良影響）由承包人承擔(dān)全部責(zé)任，發(fā)包人將保留進(jìn)一步索賠的權(quán)利。合同終止后 ，承包人必須在規(guī)定的時(shí)間（七天）內(nèi)撤離本工程施工現(xiàn)場(chǎng)；若延期撤離施工現(xiàn)場(chǎng)，按每天兩萬(wàn)元進(jìn)行處罰。 根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于切實(shí)解決建設(shè)領(lǐng)域拖欠工程款問(wèn)題的通知》 (國(guó)辦發(fā)[2022]94 號(hào) )和重慶市有關(guān)規(guī)定的相關(guān)精神，本工程施工合同簽署生效后，承包人不得以任何理由拖欠用于該工程項(xiàng)目民工的工資等費(fèi)用。 承包人在收到發(fā)包人委托的監(jiān)理公司發(fā)出的《不合格分項(xiàng)報(bào)告》后，必須在發(fā)包人委托的監(jiān)理公司規(guī)定時(shí)間內(nèi)按要求整改完成，否則根據(jù)質(zhì)量問(wèn)題對(duì)工程的影響程度必須向發(fā)包人支付質(zhì)量違約金人民幣 500— 2022 元，且同時(shí)應(yīng)承擔(dān)合同約定的其他責(zé)任。 承包人不嚴(yán)格按《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文》執(zhí)行。 本合同通用條款第 款約定承包人違約應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任： 如工程質(zhì)量未達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)，承包人必須負(fù)責(zé)返工，直至通過(guò)驗(yàn)收，承包人承擔(dān)返工的所有費(fèi)用 . 雙方約定的承包人其他違約責(zé)任： 承包人未經(jīng)發(fā)包人許可不得擅自更換投標(biāo)時(shí)確認(rèn)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人，若擅自更換，每更換一人向發(fā)包人支付違約金壹拾萬(wàn)元整。 本合同中關(guān)于承包人違約的具體責(zé)任如下： 本合同通用條款第 款約定承包人違約應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任 ：因承包人原因不能按照 9 協(xié)議書(shū)約定的完工日期或發(fā)包人同意順延的完工日期的，完工
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1