農(nóng)村共建房屋協(xié)議書(匯編3篇)(參考版)
2025-04-12 21:41本頁面
【正文】 甲方簽字：___________ 乙方簽字：___________ ___________年___________月___________日— 12 —此文檔下載后，可根據(jù)您的需要隨意編輯修改，歡迎您下載使用。 本合同自簽訂之日起生效。 如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。 在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金金人民幣___________元。 乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同。 四、違約責(zé)任 由于工程質(zhì)量達不到要求的，乙方要進行修理、重作；造成損失的，由乙方賠償。 三、付款方式 工程款結(jié)算方式：以建房面積計算，全部包工，每平方米人民幣___________元。 甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時，有權(quán)要求乙方停工或整改。 二、質(zhì)量要求 ，按質(zhì)按量，按照協(xié)定工期施工，加強質(zhì)量管理。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責(zé)，與甲方無關(guān)。 工期從___________年___________月___________日開始建設(shè)，工期為___________天。當(dāng)事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。根據(jù)施工進度，乙方應(yīng)提前通知甲方購買所需材料。為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本承攬建筑協(xié)議。 以上合同，雙方必須共同遵守。 六、附則 本合同一式兩份，甲乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。 五、爭議解決辦法 發(fā)生合同爭議時，雙方應(yīng)友好協(xié)商。乙方應(yīng)承擔(dān)違約金金人民幣___________元。因乙方原因?qū)е率箙f(xié)議無法履行的，乙方應(yīng)承擔(dān)違約金人民幣___________元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。 付款時間：第一次付款在施工開始后___________天內(nèi)，第二次付款在___________，第三次付款在___________，第四次付款在房屋峻工并經(jīng)甲方檢驗后天內(nèi)給付。 房屋建成后一年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方必須進行免費維修。 重要施工過程：如地基、澆鑄須經(jīng)甲方驗收后方能進行下一工序。 乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責(zé)支付，與甲方無關(guān)。安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規(guī)，安全施工。 工期從___________年___________月___________日開始建設(shè)，工期為___________天。當(dāng)事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。根據(jù)施工進度，乙方應(yīng)提前通知甲方購買所需材料。為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本承攬建筑協(xié)議。各方當(dāng)
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1