裝飾裝修工程施工的合同(參考版)
2024-12-17 00:07本頁面
【正文】 合同附件為本合同的組成部份，與本合同具有同等法律效力。 合同履行完后自動終止。 甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，雙方簽字(蓋章)后生效，甲、乙雙方各持一份。下午_________點_________分至_________點_________分。工程竣工移交后，甲方負責(zé)提供新鎖_________把，由乙方當場負責(zé)安裝好交付甲方使用。 因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負責(zé)清運到政府規(guī)定的垃圾堆放點，甲方應(yīng)支付垃圾清運費用(人民幣)_________元，(此費用不在工程款內(nèi))。 (2)向人民法院起訴。 由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由責(zé)任方向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r的2‰作為違約金。 甲方未按期支付第二(三)次工程款的，乙方有權(quán)停工，每延誤一日向乙方支付工程總造價2‰的違約金。若因此造成損失的，違約方應(yīng)予以賠償。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失，責(zé)任由甲方自負。 甲方應(yīng)將工程款直接交乙方財務(wù)部。 第十一條 工程款支付方式 雙方約定按以下第_________種方式支付工程款： (1)合同生效后，甲方按下表中的約定直接向乙方財務(wù)支付工程款： (2)支付次數(shù)支付時間付款比例支付金額第一次合同簽訂之日第二次隱蔽工程驗收后3日內(nèi)第三次竣工驗收合格后4日內(nèi) (3)其他支付方式：_________ 工程驗收合格后2日內(nèi)，乙方應(yīng)在向甲方提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交甲方。若甲方接到通知后，未按時參加驗收，乙方有權(quán)停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔。 (3)竣工驗收。 第十條 工程驗收和保修 雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質(zhì)量進行驗收： (1)水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收。 (2)如不服調(diào)解，由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機構(gòu)鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責(zé)任方承擔。因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由乙方承提，工期不順延。 甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。 因甲方未按約定完成其應(yīng)負責(zé)的工作而影響工期的，工期順延。 (3)甲方未按時參加階段驗收而造成的停工。若需要乙方代購，加收所購材料款_________%的采購費及運輸費。若施工過程中因材
合同協(xié)議相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1