裝修工程合同(參考版)
2024-12-17 00:02本頁面
【正文】
合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
第十條 合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，由工程所在地法院管轄。
由于承包人原因，工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準，承包人負責修理，工期不予順延。
因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。
本工程驗收合格后，保修期為自雙方簽字之日起 年
第九條 違約責任
合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。發(fā)包人接到資料后 日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結(jié)算單并簽字，發(fā)包人應在簽字時向承包人結(jié)算工程尾款。
因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延；因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。
第七條 工期延誤
對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)發(fā)包人確認，工期相應順延；
(1)工程量變化和設計變
合同協(xié)議相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1