鋼結構廠房安裝合同范本(參考版)
2024-12-16 23:43本頁面
【正文】 本合同一式四份，簽字蓋章有效。第十一條 違約責任因承包人原因導致工程質量達不到約定的質量標準，承包人承擔返工或采取加固措施發(fā)生的全部費用；因承包方原因導致延誤工期，按工程總造價的萬分之三/天賠償發(fā)包人；發(fā)包人不按約定支付工程款（進度款），雙方又未達成延期付款協(xié)議，導致施工無法進行，承包人可停止施工，由發(fā)包人承擔違約責任并按工程總造價的萬分之三/天賠償承包人；若發(fā)生本合同未約定事項，參照建設工程施工合同（GF—1999—0201）通用條款協(xié)商解決；若雙方就經濟糾紛協(xié)商不成，可依法向起訴方住所所在地人民法院起訴。發(fā)包人收到承包人送交的竣工驗收通知后3天內不組織驗收或驗收后3天內不提出意見視為竣工驗收已被認可。因發(fā)包人原因導致的安全事故，由發(fā)包人承擔相應責任及發(fā)生的費用。發(fā)包人應對其在施工場地的工作人員進行安全，并對他們的安全負責。第九條安全責任承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。第八條 工期順延因以下原因造成的工期延誤，工期按實順延。第七條 承包人工作（1）根據(jù)合同約定時間完成施工項目。三、付款方式合同簽訂之日起三日內，發(fā)包人撥付合同總價款的30%，作為材料預付款； 材料進場之日起三日內，發(fā)包人撥付合同總價款的40%竣工經驗收合格之日起三日內，發(fā)包人撥付至工程總造價（含工程量增加）的95%留5%作工程質保金，保修期（工程竣工之日起壹年）滿十四日內付清。第四條 質量標準工程施工及質量驗收執(zhí)行標準：《鋼結構工程施工質量驗收規(guī)范》GB502052001 工程質量滿足上述規(guī)范標準規(guī)定的合格工程質量要求。甲方（代表）： 乙方（代表）：篇三：鋼結構工程施工合同書施工合同書 工程名稱
合同協(xié)議相關推薦
鄂ICP備17016276號-1