建設(shè)工程施工合同普通版(參考版)
2024-12-16 22:15本頁面
【正文】
第 20 頁 共 20 頁。
第38條 在辦理保險時，應(yīng)寫明甲方人員和第三方人員在施工現(xiàn)場生命財產(chǎn)安全的保險內(nèi)容，保險金額，由誰辦理和承擔費用。
，持續(xù)___天的高溫天氣。
。寫明分包方不能按上述規(guī)定完成工程或不能按照乙方派駐的監(jiān)督管理人員的指令工作，造成工期延誤和其它損失時，責任和費用由誰承擔。主要包括分包工程的名稱、內(nèi)容、分包單位的名稱和承包范圍。并寫明損失的范圍和計算方法，如損失的性質(zhì)是直接損失還是間接損失，損失的內(nèi)容是否包括乙方窩工的人工費、機械費和管理費，是否包括窩工期間乙方本應(yīng)獲得的利潤。
，要寫明違約金的數(shù)額或計算方法、支付的時間。也可以協(xié)議直接申請仲裁或要求法院判決，仲裁和法院判決的程序、時間按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
雙方接受調(diào)解結(jié)果，應(yīng)在調(diào)解作出后7天內(nèi)執(zhí)行
對調(diào)解的結(jié)果不能接受，或由于一方不執(zhí)行調(diào)解結(jié)果等原因使調(diào)解結(jié)果無法施行，任何一方可在調(diào)解作出7天后提請工程所在地工商行政管理機關(guān)進行仲裁。
第30條 雙方協(xié)商后，對爭議的解決方法和程序作出以下說明：
如：雙方發(fā)生爭議，首先請工程所在地建設(shè)主管部門調(diào)解，在一方提出調(diào)解要求后10天內(nèi)，雙方應(yīng)保證合同的繼續(xù)執(zhí)行。
第29條 如雙方不再簽訂保修合同，本條應(yīng)寫明保修的項目、內(nèi)容、范圍、期限、保修金額和保修金的預(yù)留與支付方法，以及保修金的利率。
第27條 本條應(yīng)寫明乙方提交竣工圖的時間、份數(shù)和要求。
，應(yīng)寫明如產(chǎn)品價格高于乙方預(yù)算價格時價差由誰承擔，以及由于制造廠家的原因造成產(chǎn)品的質(zhì)量等級、規(guī)格型號和交貨時間達不到合同要求，造成損失的責任和產(chǎn)生的費用由誰承擔。
________________________________________________
第24條 乙方采購材料設(shè)備的幾種特殊情況應(yīng)在本條作出說明：
，乙方進行采購的，應(yīng)寫明指標名稱、內(nèi)容、價格、數(shù)量、提供的時間和甲方不能按規(guī)定提供應(yīng)承擔的違約責任。quot。39。39。quot。
第22條 工程款的支付應(yīng)按當?shù)亟ㄔO(shè)主管部門的規(guī)定，雙方根據(jù)工程實際情況協(xié)商確定，把支付的時間、金額和支付方法在本條寫明。
甲方不預(yù)付工程款，在合同價款中應(yīng)考慮乙方墊付工程費用的補償。在完成合同總造價 %(以甲方代表簽字確認的工程量報告為準)后的 個月里，每月扣回預(yù)付工程款的 %，在完成合同總造價的 %時扣完amp。quot。
第20條 工程款的預(yù)付應(yīng)根據(jù)當?shù)刂鞴懿块T的規(guī)定，雙方協(xié)商確定后把預(yù)付的時間、金額、方法和扣回的時間、金額、方法在本條寫明。調(diào)整的依據(jù)，是哪一級工程造價管理部門公布的價格調(diào)整文件。
，除材料費外是否包括機械費、人工費。
第19條 目前我國合同價款調(diào)整的形式很多，應(yīng)按照具體情況予以說明，如：
，但因甲方原因致使工期延長時，合同價款是否作出調(diào)整應(yīng)在本條說明。甲方對工程質(zhì)量提出合格以上要求的，應(yīng)在本條寫明相應(yīng)的經(jīng)濟支出及計算方法。
，此項也可按傳方法寫成每提前竣工一天甲方應(yīng)向乙方支付多少。
。
第13條 甲方在簽訂《協(xié)議條款》時提出提前竣工的要求，應(yīng)在本條寫明以下事項：
。
。
第12條 本條應(yīng)對以下內(nèi)容予以說明：
，如哪些工作延誤多長時間才算延誤。寫明甲方批準以上文件的時間。
、機械材料的放置、施工垃圾處理等場容衛(wèi)生的具體要求，交工前對建筑物的清潔和施工現(xiàn)場清理的要求。
，所需費用及由誰承擔。
、面積、規(guī)格要求，各種設(shè)施的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號及提供的時間和要求，發(fā)生費用的金額及由誰承擔。
、報告、報表的名稱、格式，要求和提供的時間。本條工作甲方未在簽訂《協(xié)議條款》時寫明，但在施工中提出要求，征得乙方同意后雙方訂立協(xié)議，可作為《協(xié)議條款》的補充，本條還應(yīng)寫明乙方不能按合同要求完成有關(guān)工作應(yīng)賠償甲方損失的范圍和計算方法。
。
。
、資料的名
合同協(xié)議相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1