20xx年最新鋼筋加工承攬合同樣本【通用版】(參考版)
2024-12-14 22:08本頁面
【正文】 提前或延期提交問題:合同中應(yīng)規(guī)定若是定作人或者承攬人要求提前或延期提交定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。要注意，除了國家允許使用現(xiàn)金履行義務(wù)的以外，承攬合同的結(jié)算必須通過銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算。若是定作人違反合同時(shí)，承攬人不返還定金。二、支付款定金條款的規(guī)定:在簽訂合同時(shí)，當(dāng)事人若采用定金的擔(dān)保方式的，定金數(shù)額一般以合同總額的20%為限，且交付時(shí)間要在承攬人進(jìn)行加工定作之前。定作物的后期保證問題:因有些定作物無法在檢驗(yàn)當(dāng)時(shí)就發(fā)現(xiàn)問題，所以定作人可以在合同中規(guī)定在一段期限內(nèi)承攬人要保證定作物的質(zhì)量合格問題，除了是因定作人使用、保管不當(dāng)造成定作物存在問題以外，承攬人應(yīng)負(fù)責(zé)定作物的無償修復(fù)或更換。此外，樣品的保管問題一般是定作人提供的樣品一般由承攬人保管，承攬人提供的樣品一般由定作人保管。要求承攬人本著經(jīng)濟(jì)節(jié)約原則使用原材料，如果超過原材料消耗定額的應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。十五、本合同未盡事宜，執(zhí)行《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定。十三、本合同一式肆份，即正本、副本各兩份，甲、乙雙方各執(zhí)正本、副本壹份，具有同等法律效力。 如遇人力不可抗力因素(民法153條規(guī)定)致使合同無法正常履行時(shí)，雙方應(yīng)另行協(xié)商。如協(xié)商未果，雙方一致同意在乙方所在地人民法院提起訴訟。 乙方未能在甲方計(jì)劃工期內(nèi)將成型鋼筋送至施工現(xiàn)場，甲方應(yīng)按當(dāng)日該批送達(dá)數(shù)量以50元/噸扣除乙方應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任。 由于甲方清料人員不能及時(shí)清料，致使配送工作無法正常進(jìn)行，所造成的工期延誤，責(zé)任由甲方承擔(dān)，同時(shí)工期順延。合同執(zhí)行過程中，如遇鋼廠市場價(jià)格調(diào)整，根據(jù)合同第九章(5)條，甲方接到乙方調(diào)整價(jià)格依據(jù)24小時(shí)內(nèi)未能書面確認(rèn)或簽訂補(bǔ)充協(xié)議，乙方有權(quán)停止繼續(xù)供貨。(4) 本合同總價(jià)款如發(fā)生變化，超出部分甲方應(yīng)按配筋單數(shù)量以現(xiàn)款形式預(yù)付給乙方。(2) 鋼筋機(jī)械連接接頭加工費(fèi)用隨成型鋼筋貨款同時(shí)劃轉(zhuǎn)。 付款方式：(1)本合同結(jié)算期為上月26日至本月25日。承攬方在履行合同期間，對定作方的材料、定作物具有占有、管理的責(zé)任，不僅對完成工作成果的質(zhì)量、數(shù)量、期限負(fù)有全部責(zé)任，而且對由于不可抗力原因造成標(biāo)的物毀損或滅失的風(fēng)險(xiǎn)，也必須承擔(dān)由于未能預(yù)料和不可防止的事故所造成的一切后果。(7) 驗(yàn)貨地點(diǎn)：__________________________風(fēng)險(xiǎn)告知：承攬方應(yīng)該在在雙方約定的交貨時(shí)間之前將加工品于約定地點(diǎn)進(jìn)行驗(yàn)貨、交付。(6)本合同成型鋼筋總量為_________
合同協(xié)議相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1