【正文】 本合同副本份數(shù) 份，由雙方分別收持。 合同解除后，不影響雙方在合同中約定的結(jié)算和清理條款的效力。 　 合同按司法程序解除后，承包人應(yīng)妥善做好已完工程和已購材料、設(shè)備的保護和移交工作，按發(fā)包人要求將自有機械設(shè)備和人員撤出施工場地。第40條 合同解除 雙方協(xié)商一致，可以解除合同。 因承包人原因延期竣工的，應(yīng)交付的違約金額和計算方法： 因承包人原因致使工程達不到質(zhì)量要求的，應(yīng)承擔的違約責任： 發(fā)包人不按時支付工程款的違約責任： 其他： 第36條 爭議解決方式本合同在履行過程中發(fā)生的爭議由雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下列第 種方式解決：（只能選擇一種）(1) 依法向 人民法院起訴；(2) 提交 仲裁委員會仲裁。 綠化種植工程在保修期內(nèi)應(yīng)達到2級養(yǎng)護標準。十一、質(zhì)量保修第31條 質(zhì)量保修承包人在質(zhì)量保修期內(nèi)，按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定，承擔本工程質(zhì)量保修責任。第30條 竣工結(jié)算 雙方辦理工程驗收手續(xù)后，雙方進行工程結(jié)算。發(fā)包人如無正當理由不組織驗收或驗收后10日內(nèi)未提出修改意見，視為竣工驗收報告已被認可。第28條 確定變更價款 承包人應(yīng)在收到變更通知或簽署變更協(xié)議后5日內(nèi)提出變更工程量及價款報告資料。八、材料設(shè)備供應(yīng)第24條 發(fā)包人供應(yīng)苗木材料設(shè)備 發(fā)包人供應(yīng)苗木材料設(shè)備一覽表（附后） 雙方約定的苗木材料設(shè)備交驗的標準： ，雙方約定發(fā)包人承擔責任如下： 發(fā)包人供應(yīng)苗木材料設(shè)備的結(jié)算方法： 第25條 承包人采購苗木材料設(shè)備 承包人采購苗木材料設(shè)備的約定： 苗木采購應(yīng)出具苗木產(chǎn)品產(chǎn)地證明。第23條 工程款支付 合同生效后 日內(nèi)，發(fā)包人向承包人支付本合同總造價的 %為預(yù)付款。第19條 事故處理，承包人應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報有關(guān)部門并通知發(fā)包人，同時按政府有關(guān)部門要求處理，由事故責任方承擔發(fā)生的費用。由于承包人安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由承包人承擔。若在48小時內(nèi)發(fā)包人、監(jiān)理方不進行驗收也未提出書面延期要求的，承包人可自行組織驗收，發(fā)包人、監(jiān)理方應(yīng)承認驗收記錄。發(fā)包人在收到報告后7日內(nèi)予以確認答復(fù)，逾期不予答復(fù)，承包人即可視為延期要求已被確認。第12條 延期開工如發(fā)生： 因發(fā)包人原因造成延期開工的，由發(fā)包人承擔由此給承包人造成的損失，并順延工期；承包人不能按時開工的，應(yīng)提前7日書面通知發(fā)包人并征得發(fā)包人同意，發(fā)包人不同意延期的或承包人未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出延期通知的，工期不順延。(4) 需承包人辦理的有關(guān)施工場地交通環(huán)衛(wèi)和施工噪音管理等手續(xù)： ，發(fā)包人承擔由此發(fā)生的費用。第5條 圖紙 發(fā)包人提供圖紙日期及套數(shù)： 承包人未經(jīng)發(fā)包人同意，不得將本工程圖紙轉(zhuǎn)讓給第三人?！　〉?條 適用法律、標準及規(guī)范 適用法律法規(guī)：國家有關(guān)法律、法規(guī)和北京市有關(guān)法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件均對本合同具有約束力。 適用標準、規(guī)范名稱：《城市園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》（DB11/T212—2003）、《城市園林綠化用植物材料木本苗》（DB11/T211—2003）、《城市園林綠化養(yǎng)護管理標準》（DB11/T213—2003）、 。 發(fā)包人對圖紙的特殊保密要求： 三、雙方的權(quán)利義務(wù)第6條 監(jiān)理 監(jiān)理單位名稱： 監(jiān)理工程師姓名： 職務(wù)： 職權(quán)： 需要取得發(fā)包人批準才能行使的職權(quán)： 除本款有明確約定或經(jīng)發(fā)包人同意外，監(jiān)理工程師無權(quán)解除合同約定的承包人的任何權(quán)利與義務(wù)。(5) 承擔費用負責已竣工但未交付發(fā)包人之