小型工程建設(shè)工程施工合同范本-wenkub.com
2025-05-12 04:21 本頁面
【正文】 第12條 合同份數(shù)。不愿調(diào)解或調(diào)解不成的，可以采取下列一種方式解決： 第一種爭(zhēng)議解決方式：向_____________仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁； 第二種爭(zhēng)議解決方式：向_____________人民法院起訴?！ ?．1發(fā)包方按雙方約定的《發(fā)包方供應(yīng)材料設(shè)備一覽表》（附后）供應(yīng)材料設(shè)備，如與《一覽表》不符時(shí)，承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任?！ 〉?條 設(shè)計(jì)變更及合同價(jià)款的調(diào)整 7．1施工中發(fā)包方對(duì)原設(shè)計(jì)進(jìn)行變更，經(jīng)批準(zhǔn)后，發(fā)包方應(yīng)在變更前10天向承包方發(fā)出書面變更通知，否則，承包方有權(quán)拒絕變更?！ ?．2工程具備竣工驗(yàn)收條件，承包方按國(guó)家和本市工程竣工有關(guān)規(guī)定，向發(fā)包方提供完整竣工資料和竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，發(fā)包方10天內(nèi)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收不合格，承包方在限定時(shí)間內(nèi)修改后重新驗(yàn)收?！ 〕邪讲话春贤s定完成各項(xiàng)工作時(shí)，應(yīng)承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟(jì)損失，工期不予順延?！ 〉?條 承包人工作 5．1每月_______日向發(fā)包方報(bào)送月度施工計(jì)劃和己完工程進(jìn)度統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 第3條 發(fā)包方、承包方駐工地代表。北京市建設(shè)工程施工合同協(xié)議條款 依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，就本項(xiàng)工程建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議： 第1條 工期 1．1本合同工程定于____年____月____日開工；于____年____月____ 日竣工。合同工期日歷天數(shù)為____天。 發(fā)包方工程師姓名：___________； 項(xiàng)日經(jīng)理姓名：_______________?！ ?．2遵守國(guó)家及本市有關(guān)部門對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的交通和施工噪音等管理規(guī)定，負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)、清潔衛(wèi)生等各項(xiàng)工作，做好施工現(xiàn)場(chǎng)周圍建筑物、構(gòu)筑物（含文物保護(hù)建筑）、古樹名木和地下管線的保護(hù)。 第6條 工程質(zhì)量檢查及驗(yàn)收。因發(fā)包方不正確糾正或其它非
規(guī)章制度相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1