【正文】 本合同副本份數(shù) 份，由雙方分別收持。 合同解除后，不影響雙方在合同中約定的結(jié)算和清理?xiàng)l款的效力。 合同按司法程序解除后，承包人應(yīng)妥善做好已完工程和已購(gòu)材料、設(shè)備的保護(hù)和移交工作，按發(fā)包人要求將自有機(jī)械設(shè)備 和人員撤出施工場(chǎng)地。 第 40條 合同解除 雙方協(xié)商一致，可以解除合同。 因承包人原因延期竣工的，應(yīng)交付的違約金額和計(jì)算方法： 因承包人原因致使工程達(dá)不到質(zhì)量要求的，應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任： 9 發(fā)包人不按時(shí)支付工程款的違約責(zé)任： 其他： 第 36條 爭(zhēng)議解決方式 本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不 成的，按下列第 種方式解決：（只能選擇一種） (1) 依法向 人民法院起訴； (2) 提交 仲裁委員會(huì)仲裁。 綠化種植工程在保修期內(nèi)應(yīng)達(dá)到 2級(jí)養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。 十一、質(zhì)量保修 第 31條 質(zhì)量保修 承包人在質(zhì)量保修期內(nèi)，按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定，承擔(dān)本工程質(zhì)量保修責(zé)任。 第 30 條 竣工結(jié)算 雙方辦理工程驗(yàn)收手續(xù)后，雙方進(jìn)行工程結(jié)算。發(fā)包人如無(wú)正當(dāng)理由 不組織驗(yàn)收或驗(yàn)收后 10日內(nèi)未提出修改意見，視為竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告已被認(rèn)可。 第 28條 確定變更價(jià)款 承包人應(yīng)在收到變更通知或簽署變更協(xié)議后 5日內(nèi)提出變更工程量及價(jià)款報(bào)告資料。 7 八、材料設(shè)備供應(yīng) 第 24條 發(fā)包人供應(yīng)苗木材料設(shè)備 發(fā)包人供應(yīng)苗木材料設(shè)備一覽表（附后） 雙方約定的苗木材料設(shè)備交驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)： ，雙方約定發(fā)包人承擔(dān)責(zé)任如下： 發(fā)包人供應(yīng)苗木材料設(shè)備的結(jié)算方法： 第 25條 承包人采購(gòu)苗木材料設(shè)備 承包人采購(gòu)苗木材料設(shè)備的約定： 苗木采購(gòu)應(yīng)出具苗木產(chǎn)品產(chǎn)地證明。 第 23條 工程款支付 合同生效后 日內(nèi)，發(fā)包人向承包人支付本合同總造價(jià)的 %為預(yù)付款。 。 第 19條 事故處理 ，承包人應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報(bào)有關(guān)部門并通知發(fā)包人，同時(shí)按政府有關(guān)部門要求處理，由事故責(zé)任方承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用。由于承包人安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用，由承包人 承擔(dān)。若 在 48小時(shí)內(nèi)發(fā)包人、監(jiān)理方不進(jìn)行驗(yàn)收也未提出書面延期要求的，承包人可自行組織驗(yàn)收，發(fā)包人、監(jiān)理方應(yīng)承認(rèn)驗(yàn)收記錄。發(fā)包人在收到報(bào)告后 7日內(nèi)予以確認(rèn)答復(fù)，逾期不予答復(fù)，承包人即可視為延期要 5 求已被確認(rèn)。 第 12條 延期開工 如發(fā)生： 因發(fā)包人原因造成延期開工的，由發(fā)包人承擔(dān)由此給承包人造成的損失，并順延工期；承包人不能按時(shí)開工的，應(yīng)提前 7日書面通知發(fā)包人并征得發(fā)包人同意，發(fā)包人不同意延期的或承包人未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出延期通知的，工期不順延。 (4) 需承包人辦理的有關(guān)施工場(chǎng)地交通環(huán)衛(wèi) 和施工噪音管理等手續(xù)： ，發(fā)包人承擔(dān)由此發(fā)生的費(fèi)用。 第 5 條 圖紙 發(fā)包人提供圖紙日期及套數(shù)： 承包人未經(jīng)發(fā)包人同意，不得將本工程圖紙轉(zhuǎn)讓給第三人。 第 4 條 適用法律、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范 適用法律法規(guī)：國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī) 、規(guī)章及規(guī)范性文件均對(duì)本合同具有約束力。 適用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范名稱：《城市園林綠化工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》（ DB11/T212— 2021）、《城市園 林綠化 用植物 材料木 本苗 》（ DB11/T211— 2021）、《城 市園林 綠化養(yǎng) 護(hù)管理 標(biāo)準(zhǔn) 》（ DB11/T213— 2021）、 。 發(fā)包人對(duì)圖紙的特殊保密要求： 三、雙方的權(quán)利義務(wù) 第 6 條 監(jiān)理 監(jiān)理單位名稱： 監(jiān)理工程師 姓名： 職務(wù)： 職權(quán)： 需要取得發(fā)包人批準(zhǔn)才能行使的職權(quán)： 除本款有明確約定或經(jīng)發(fā)包人同意外，監(jiān)理工程師無(wú)權(quán)解除合同約定的承包人的任何權(quán)利與義務(wù)。 (5) 承擔(dān)費(fèi)用負(fù)責(zé)已竣工但未交付發(fā)包人之前的工程保護(hù)工作；對(duì)工程成品保護(hù)的特殊要求及費(fèi)用承擔(dān)： (6) 做好施工場(chǎng)地周圍地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物（含文物 保護(hù)建筑）、古樹名木的保護(hù)工作，具體要求及費(fèi)用承擔(dān) : (7) 保障施工場(chǎng)地清潔符合環(huán)境衛(wèi)生管理的有關(guān)規(guī)定，并且： (8) 雙方約定的承包人應(yīng)做的其他工作： 4 四、施工組織設(shè)計(jì)和工期 第