【正文】 　　本合同附件：工程用料、施工預決算單。任何一方違約致使另一方不能履行約定事項時，按照《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定承擔違約責任。　　七、其它約定事項　　如遇不可抗力因素致使本工程不能正常進行時，乙方應及時書面報告甲方，經甲方蓋章認可后工期可相應順延?！　」こ掏旯ず蟪霈F(xiàn)的質量問題，乙方自行維修，所造成的一切費用由乙負責支付?！　∝撠熓┕がF(xiàn)場安全，嚴防火災，文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人?！　×?、雙方的權利和義務　?。ㄒ唬┘追綑嗬土x務：　　由于甲方原因造成停工而終止合同時，甲方應按乙方所完成的工作量支付實際工程費。乙方必須按此合同簽訂的工期完成施工。　　二、質量技術要求　　乙方按甲方要求及國家有關施工驗收規(guī)范和質量評定標準進行施工，完工后要達到國家規(guī)定標準，甲方據此驗收?！　?．3 本合同有效期：自____________年______月______ 日生效至____________年______月______日終止?！　?．3 其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。如委托方提供的廣告內容不合法，承攬方有權拒絕?！　〉谑艞l合同未盡事宜雙方共同協(xié)商?！　?在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔責任。　　 超過合同約定日期付款，每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金，直至付清時止?！　?其它違約責任：（如無內容，在空格處劃線）　　第十三條 定作人的違約責任：　　 中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等,賠償因此給承攬人造成的損失?！　?擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權拒收,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。　　 未經定作人同意,提前交付定作物,定作人有權拒收。　　 交付定作物少于合同約定的數量,定作人仍然需要的，應當補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作人不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。　　第八條 包裝要求及費用負擔：　　 包裝要求：（應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等）　　 費用負擔：（寫明包裝費用由哪方承擔 ）　　第九條 運輸方式及費用負擔　　 定作物的運輸方式：（寫明是汽車、火車、水運或其他方式）　　 運輸費用由（如無內容，在空格處劃線）承擔?！　?對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物,在使用后日內發(fā)現(xiàn)質量缺陷，定作人有權要求退換，并視為質量不符合約定?！　?發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知定作人,定作人應當在接到通知之日起3日內回復并提出修改意見。　　 用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標準提供：　　材料名稱　　規(guī)格型 號　　計 量單 位　　數 量　　質 量　　提供日 期　　消 耗 定 額　　單價（元）　　總金額　?。ㄗⅲ喝缈崭癫粔蛴?，可以另設合同附件，寫明見合同附件二）　　 定作人于年月日之前提供原材料?！　〖追?_________ 乙方:_________　　負責人:_________ 負責人:_________　　_________年____月____日 _________年____月____日承攬合同 篇8　　定作人：（填寫全稱）　　承攬人：（填寫全稱）　　根據《中華人民共和國合同法》及有關規(guī)定，為明確定作人與承攬人的權利義務關系，經雙方協(xié)商一致，訂立本合同。　　八、罰則:交貨限期屆滿,每逾一日,罰總價千分之_________。原稿及鋅版一并交與甲方。　　二、價款:每本人民幣_________元,全部價款合計人民幣_________元整?！　?0．本合同一式______份，正本雙方各執(zhí)________份，副本送工商行政管理局所存查?！　。?）承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值________％或酬金總額________的違約金?！　×阂曳皆谶M場前應提供本人及施工人員身份證復印件（須與原件對照），通訊號碼等，便于甲方提供給物業(yè)單位管理單位留底備查。甲方可以預支部分加工承攬費用于乙方購買材料?！　∪涸谑┕ぶ杏梢曳阶孕刑峁┫鄳脑O備、工具和技術，以及自行聘請技術工人，并由乙方對安全事故承擔全面責任，如果在施　　工中發(fā)生事故以及人員傷亡，甲方不承擔任何責任和墊付任何費用責任。合同簽訂后，乙方關于工程的相關事宜均應與甲方聯(lián)系，以確保工程質量和工期）?！　∑?、爭議解決　　本合同生效后，雙方應嚴格履行，任何一方都不得擅自解除，如有爭議應甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商未果，發(fā)生糾紛，由甲方工商注冊地有管轄權的人民法院管轄。　　余款10%為質保金，自設備驗收合格之日起滿12個月時付清?！　∷?、定作物的交付與運輸　　乙方的交貨期限為天，自預付款到乙方賬戶之日算起，預付款為合同總金額的30%?！　《ㄗ魑镞m用成型的塑料原料為?！　∪缧枳兏蚪獬竞贤瑧崆皟商焱ㄖ獙Ψ剑⒔涬p方協(xié)商一致的予以變更或解除?！　〉诹鶙l、糾紛解決方式　　本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決?！　“凑找曳叫麄鞯男枰?，負責對服務車輛進行包裝。事故期間不計算服務費?！　?服務期間所發(fā)生的燃料費、過路過橋費、停車費、違章罰款等由甲方自行負擔?！　〖追奖ＷC提供禮貌、周密、易懂、易接受的全方位服務，按照乙方提供的行車計劃執(zhí)行?！　∝撠煓C動車第三者責任保險、車輛損失保險、司乘座位保險、玻璃破碎保險等。因證件不全而給乙方造成的損失，甲方全部承擔?！　〉谌龡l、服務費用　　合同總費用為 元，乙方在服務期滿后60天內一次性付清。本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。如發(fā)生以上情況，甲方有權索賠。由于乙方設計錯誤造成損失，乙方除負責采取補救措施外，應免收受損失部分的設計費，并根據損失程度向甲方償付賠償金，賠償金最多與免收的設計費金額相等。乙方在完成本項目設計并得到甲方書面簽字確認后5個工作日內支付給乙方本合同80%的尾款，即________元人民幣（大寫）。　?。篲___年__月__日　　定作方：_____ 承攬方：_____　　法定代表人：_____ 法定代表人：____　　開戶銀行：______ 開戶銀行：_____　　帳號：_______ 帳號：_______　　____年__月__日承攬合同 篇2　　委托方（甲方）：承接方（乙方）：　　第一條 甲方委托乙方承擔_____________項目的______________________專業(yè)設計，經雙方協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議?！　。?br />