20xx年裝飾工程合同書-wenkub.com
2025-03-15 02:55 本頁面
【正文】
補充合同與本合同具有同等的法律效力。
第十一條 合同的變更和終止
合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守，任何一方需變更合同的內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后，重新簽訂補充協(xié)議。因擅自解除合同，使雙方造成的實際損失超過違約金的，應(yīng)進(jìn)行補償。
3 、.
乙方嚴(yán)格履行合同，實行信譽工期。
甲方驗收工程合格后，雙方辦理工程結(jié)算和竣工移交手續(xù)。私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期，甲方自負(fù)責(zé)任。
在施工中，因工程質(zhì)量問題，雙方意見不一致而造成停工，均不視為誤工或延遲工期，雙方應(yīng)主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理，盡快解決糾紛，以保證繼續(xù)施工。材料經(jīng)乙方驗收后，由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)而造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
乙方提供的材料，未按附件(二)，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。
施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認(rèn)，增加或減少的費用，應(yīng)另簽定補充合同。
乙方按雙方簽署的預(yù)算附件項目執(zhí)行，如甲方增加新的工程項目，經(jīng)雙方協(xié)商，另行簽署補充合同，其工程項目涉及的款項，甲方應(yīng)先預(yù)付30%的工程款，工程進(jìn)度到50%時，甲方在驗收前支付給乙方工程款。
b、施工過程中，由于乙方的原因違規(guī)被執(zhí)法機構(gòu)或管理機構(gòu)罰款的，罰款由乙方支付。
(2)承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料。
，如有不盡事宜，雙方本著友好互利原則協(xié)商解決，如協(xié)商解決不成雙方同意由當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會或人民法院判決。
，甲方提前使用或擅自動用，造成的損失由甲方負(fù)責(zé)，并視為甲方已實際驗收合格。若另定驗收日期，甲方應(yīng)承認(rèn)第一通知時間為竣工日期，并承擔(dān)乙方看管場地的相關(guān)費用。
4. 隱蔽工程在隱蔽前由乙方通知甲方到場驗收，甲方兩天內(nèi)不驗收，乙方可自檢后隱蔽并如實填寫隱蔽記錄，甲方應(yīng)予以承認(rèn)。
七. 關(guān)于設(shè)計與施工及驗收的約定
1. 乙方設(shè)計師完成施工圖后必須在商定的時間內(nèi)給甲方審圖,經(jīng)甲方確認(rèn)簽字認(rèn)可后乙方方可施工。
2. 凡由乙方采購的材料，對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
3. 施工及安裝竣工驗收后當(dāng)天甲方付清乙方全部工程款。嚴(yán)格按照雙方簽認(rèn)的圖紙或說明進(jìn)行施工，做好各項質(zhì)量檢查和施工記錄。
3. 對工程質(zhì)量，進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦理變更、驗收、登記手續(xù)和其它事宜。
4. 乙方按工程總造價收取6%管理費，計入工程款。
4. 本合同履行完畢后自動終止。
7. 保修期為兩年：
十一、其他說明：
1. 所有圖紙必須經(jīng)甲乙雙方簽字確認(rèn)后可用作施工，甲乙雙方不得隨意更改。
4. 雙方進(jìn)竣工驗收前，乙方負(fù)責(zé)保護(hù)工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全與清潔。
?、齐[蔽工程驗收。
十、驗收及保修。工期順延。
4. 如須更改設(shè)計圖紙的，提出一方應(yīng)在進(jìn)行此項施工五天前提出，并出具相應(yīng)變更圖紙。否則應(yīng)按實際情況補償乙方材料費用及材料搬運費用，并納入結(jié)算。
7. 參加工程驗收工作，準(zhǔn)備驗收報告單。
3. 施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成本合同工程。
5. 按時支付乙方工程款，確保工程進(jìn)度。
七、甲乙雙方職責(zé)：
甲方職責(zé)：
1. 對乙方進(jìn)行監(jiān)督管理。
2. 對以下原因造成竣工的日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期順延。
，如無工程質(zhì)量遺留問題，甲方將本工程總造價的余額一次性支付給乙方。
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、工程造價：預(yù)算價(人民幣)
四、工程承建范圍：
所有項目以甲乙雙方確定的預(yù)算書中內(nèi)容為準(zhǔn)。資料共分享，我們負(fù)責(zé)傳遞知識。裝飾
范文總結(jié)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1