建筑鋼結(jié)構(gòu)工程承攬合同范本-wenkub.com
2024-12-17 00:16 本頁(yè)面
【正文】
三、本合同簽訂后，甲、乙雙方如需提出修改時(shí)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議，作為本合同的補(bǔ)充合同。
第十二條 解決合同糾紛方式
合同發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成可向原告所在地人民法院起訴。造成乙方停工、窩工的，賠償損失。
由乙方設(shè)計(jì)時(shí)，因設(shè)計(jì)錯(cuò)誤造成返工時(shí)，發(fā)生的各種費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。如果擅自使用則視為工程合格，有關(guān)質(zhì)量及經(jīng)濟(jì)損失等問(wèn)題由甲方承擔(dān)責(zé)任。
甲方在收到乙方的竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告或再次驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后14日內(nèi)不組織驗(yàn)收或組織驗(yàn)收后7日內(nèi)無(wú)書(shū)面修改意見(jiàn)的，則視為工程已經(jīng)驗(yàn)收合格，甲方應(yīng)按合同約定支付工程尾款。
經(jīng)驗(yàn)收認(rèn)為基本符合合同要求，有個(gè)別一般性問(wèn)題需要整改，可在竣工驗(yàn)收證書(shū)上簽字確認(rèn)合格，但需在驗(yàn)收記錄中注明存在的問(wèn)題和限定整改的期限。
三、最終驗(yàn)收：全部鋼結(jié)構(gòu)工程完工后，甲方應(yīng)自收到乙方竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和竣工資料
之日起7日內(nèi)組織驗(yàn)收。
二、中間驗(yàn)收：鋼結(jié)構(gòu)主構(gòu)件安裝完畢，乙方自評(píng)符合設(shè)計(jì)質(zhì)量要求后通知甲方組織中
間驗(yàn)收。
七、如乙方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故，應(yīng)及時(shí)書(shū)面報(bào)告監(jiān)理工程師。如影響施工，檢驗(yàn)不合格的，影
響施工的費(fèi)用和損失由乙方承擔(dān)，檢驗(yàn)合格的則由甲方承擔(dān)，并順延工期。
三、乙方必須嚴(yán)格按施工圖設(shè)計(jì)和說(shuō)明文件及國(guó)家有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的要求施工。未經(jīng)教育培訓(xùn)，不得上崗作業(yè)。因甲方原因?qū)е碌陌踩鹿?，由甲方承?dān)責(zé)任及發(fā)生的費(fèi)用。
經(jīng)甲方認(rèn)可的設(shè)計(jì)變更，發(fā)生工程費(fèi)用變動(dòng)，工程款按實(shí)結(jié)算。重大修改或增加造價(jià)時(shí)，必須另行協(xié)商，簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
乙方按有關(guān)規(guī)定，采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施，承擔(dān)由于自身安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用，非乙方責(zé)任造成安全事故，由責(zé)任方承擔(dān)有關(guān)責(zé)任和費(fèi)用。
二、乙方的職責(zé)
乙方委派 同志為駐工地代表，具體行使下列權(quán)力、職責(zé)：
（1）乙方的要求、請(qǐng)求和通知，以書(shū)面形式由乙方代表簽字后送交甲方代表，甲方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時(shí)間后生效。
甲方先辦妥國(guó)家規(guī)定應(yīng)辦理的一切相關(guān)施工手續(xù)，保證乙方的進(jìn)場(chǎng)施工能順利進(jìn)行，若在乙方進(jìn)場(chǎng)施工后，甲方相關(guān)手續(xù)尚未辦妥，一切責(zé)任由甲方承擔(dān)并賠償乙方相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失。
提供辦理建筑施工許可證的有關(guān)資料，配合甲方代表的現(xiàn)場(chǎng)管理。甲方手續(xù)未辦理齊全不得影響乙方收款及竣工結(jié)算驗(yàn)收。做好紅線以內(nèi)的場(chǎng)地平整及壓實(shí)、拆遷障礙物等工作，并提供相應(yīng)的資料。
三、如遇下列情況，經(jīng)甲方現(xiàn)場(chǎng)代表簽證后，工期相應(yīng)順延：
按施工準(zhǔn)備規(guī)定要求，不能提供壓實(shí)平整的施工場(chǎng)地，水源、電源、道路未能接通，障礙物未能清除，影響進(jìn)場(chǎng)施工時(shí)；
甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備、成品或半成品未能保證施工需要或因交驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)缺陷需要修、配、代、換而影響進(jìn)度時(shí)；
工程量變化、設(shè)計(jì)變更或提供的工程地質(zhì)資料不準(zhǔn)而影響進(jìn)度時(shí)；
在施工中因連續(xù)停電、停水8小時(shí)以上或連續(xù)間歇性停水、停電每周累計(jì)超過(guò)24小時(shí)，影響正常施工時(shí)；
因甲方或監(jiān)理簽證不及時(shí)而影響下一道工序施工；
未按合同規(guī)定撥付工程預(yù)付款、進(jìn)度款而影響施工；
人力不可抗拒的因素而延誤工期；
如基礎(chǔ)由甲方負(fù)責(zé)承擔(dān)，由于甲方延期或因土建質(zhì)量不合格而影響乙方的正常施工，
及因甲方負(fù)責(zé)的其它工程項(xiàng)目交叉施工而影響乙方正常施工的，工期相應(yīng)順延；
其它因甲方不可預(yù)見(jiàn)原因造成的中途停工。
此合
合同協(xié)議相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1